Постановление Правительства Калининградской области от 06.05.2006 № 299
О мерах по совершенствованию государственных закупок для нужд Калининградской области
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ О мерах по совершенствованию государственных закупок для нужд Калининградской области В целях реализации Федерального закона "О размещении заказов напоставки товаров, выполнение работ и оказание услуг длягосударственных и муниципальных нужд", достижения максимальнойэффективности и экономного расходования бюджетных средств призаключении государственных контрактов на поставки товаров, выполнениеработ, оказание услуг для государственных нужд Калининградской областиПравительство Калининградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить примерные формы государственных контрактов напоставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственныхнужд Калининградской области согласно приложениям N 1, N 2, N 3. 2. Руководителям органов исполнительной власти области,руководителям государственных учреждений области и государственныхунитарных предприятий области при заключении государственныхконтрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг длягосударственных нужд Калининградской области: - руководствоваться настоящим Постановлением исходя из того, чтопримерные формы государственных контрактов устанавливают основныеположения контрактов, в которые могут в соответствии с действующимзаконодательством вноситься изменения и дополнения, вытекающие изспецифики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг; - не допускать отступлений от установленных примерными формамигосударственных контрактов условий ответственности продавцов,подрядчиков, исполнителей; незаконности одностороннего отказа отисполнения государственного контракта, а также изменений и уточненийусловий о цене в течение всего срока действия контракта, в том числедополнительными соглашениями. 3. Рекомендовать органам местного самоуправления при заключениимуниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ,оказание услуг применять формы контрактов, утвержденные пунктом 1данного Постановления. 4. Аппарату Правительства Калининградской области (А.В. Торбе)обеспечить опубликование данного Постановления в средствах массовойинформации. 5. Постановление вступает в силу со дня подписания. 6 мая 2006 г. N 299 Вице-премьер Правительства Ю.С. Шалимов Калининградской области Приложение N 1 к Постановлению Правительства Калининградской области от 6 мая 2006 г. N 299 Примерный государственный контракт на поставку товаров для государственных нужд Калининградской области___________________________________________________________________,именуемое в дальнейшем Государственным заказчиком, влице_______________________________________________________________________,действующего на основании Положения, с одной стороны,и_______________________________________________________________________, (полное наименование организации, индивидуального предпринимателя)именуемый в дальнейшем "Поставщик", в лице____________________________,действующего на основании_____________________________________________,с другой стороны, в соответствии с протоколом оценки исопоставлениязаявок на участие в открытом конкурсе на правозаключениягосударственного контракта на поставку от _______________ года N______,заключили настоящий государственный контракт, именуемый вдальнейшемконтрактом, о нижеследующем: 1. Предмет контракта 1.1. Поставщик обязуется поставить________________________________,именуемые далее товаром, для__________________________________________,а Государственный заказчик обязуется оплатитьпоставленныйПолучателю и принятый им товар на условиях конкурса вноменклатуре,количестве и сроки, указанные в техническом задании (приложение 1),поценам, указанным в спецификации (приложение 2), которыеявляютсянеотъемлемой частью контракта. 1.2. Качество поставляемого товара должносоответствоватьдействующим стандартам, техническим условиям, техническому заданиюкконкурсной документации. Качество товара удостоверяется сертификатом соответствиясистемысертификации ГОСТ Р или паспортом качества изготовителя. 2. Цена и порядок расчетов 2.1. Общая сумма настоящего государственногоконтрактасоставляет ___________ (_________________) рублей, с учетом НДС. 2.2. Заключение дополнительных соглашений попересмотрупервоначально установленной общей стоимости настоящего контрактанедопускается. 2.3. Оплата товара осуществляется путем перечисленияденежныхсредств Государственным заказчиком на расчетный счет поставщикавпорядке, установленном настоящим контрактом. 2.4. Платежи по настоящему Контракту осуществляются ввалютеРоссийской Федерации (в рублях). 2.5. Государственный заказчик перечисляет поставщику аванс вразмере_________________ руб. в течение _____________ дней с моментазаключениянастоящего контракта. 2.6. Окончательный расчет по настоящему контрактуГосударственныйзаказчик производит в течение _____________ дней после поставки товараиподписания сторонами акта приема-передачи товара.* * Контракт может предусматривать иные варианты расчетов - закаждыйпериод поставки, отсутствие аванса и т.д. 3. Права и обязанности сторон 3.1. Поставщик обязуется: - поставить товар по адресу:_______________________________________на условиях настоящего Контракта в соответствии сприлагаемойк нему спецификацией; - обеспечить бесплатное гарантийное обслуживание в течение________________________________________________________________________________; - направить Государственному заказчику счет-фактуру наотгруженныйтовар, оформленный в соответствии с действующим законодательством. Односторонний отказ Поставщика от выполнения принятыхобязательствне допускается. 3.2. Поставщик вправе: - получать консультации Государственного заказчика, необходимыедляисполнения настоящего Контракта, - в случае полного или частичного невыполнения условийнастоящегоконтракта по вине Государственного заказчика вправе требовать снеговозмещения причиненных убытков в порядке, установленномдействующимзаконодательством Российской Федерации. Государственный заказчик обязуется: - оплатить поставляемый товар в порядке и на условияхнастоящегоКонтракта; - консультировать поставщика по вопросам выполнениянастоящегоКонтракта; - осуществить приемку товара в соответствии с условияминастоящегоКонтракта. 3.3. Государственный заказчик вправе: - в случае полного или частичного невыполнения условийнастоящегоКонтракта по вине Поставщика требовать у него возмещенияпричиненныхубытков в порядке, установленном действующимзаконодательствомРоссийской Федерации; - осуществлять контроль за выполнением настоящего Контрактабезвмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика. 3.4. По факту поставки оформляется двусторонний актприема-сдачитовара, который подписывается Государственным заказчикомилиуполномоченным им лицом и Поставщиком и скрепляется печатями. 3.5. Товар, не соответствующий требованиям, указанным внастоящемКонтракте, считается непоставленным. 3.5. Право собственности на товар переходит кГосударственномузаказчику с момента его передачи в установленном порядке. 4. Ответственность сторон 4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение илиненадлежащееисполнение своих обязательств в соответствии сдействующимзаконодательством. 4.2. В случае нарушения Поставщиком существенных условийнастоящегоконтракта Государственный заказчик прекращает финансирование контрактаитребует возврата ранее перечисленных средств в неисполненной части. 4.3. В случае задержки поставки Товара сверхустановленныхконтрактом сроков, Государственный заказчик вправе вычитать изценыконтракта сумму неустойки, эквивалентную 0,5% от суммынепоставленноготовара за каждый день просрочки путем уменьшения суммы переводаприокончательном расчете. 4.4. В случае использования Поставщиком полученныхотГосударственного заказчика средств не по назначению,Поставщиквозвращает Государственному заказчику полученную и нецелевымобразомиспользованную сумму по контракту. 4.5. В случае обнаружения недостатков товара либотоваранесоответствующего качества, Государственный заказчик вправепотребоватьот Поставщика: - безвозмездного устранения недостатков товара всогласованныесроки; - соответствующего уменьшения установленной цены; - возмещения понесенных Государственным заказчиком расходовпоисправлению недостатков своими силами или третьими лицами; - произвести замену товаром надлежащего качества в соответствииснастоящим контрактом. 4.6. В случае невыполнения в установленный срок условийконтракта,Поставщик уплачивает Государственному заказчику неустойку вразмере_______% от стоимости недопоставленной продукции за каждыйпериодпоставки (поставка некачественного товара, с повреждениямипритранспортировке считается недопоставкой). Неустойка взыскиваетсядофактического исполнения обязательств с учетомнедопоставленногоколичества товара в предыдущем периоде поставки. Приневыполненииобязательств, кроме неустойки Поставщик также возмещаетпонесенныеГосударственным заказчиком убытки (график поставки указан вприложенииN 3, являющемся неотъемлемой частью настоящего контракта). 4.7. В случае просрочки исполнения Государственнымзаказчикомобязательств, предусмотренных настоящим контрактом, поставщиквправепотребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф,пени)исчисляется за каждый день прострочки исполненияобязательства,предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего последняистечения установленного контрактом срока исполненияобязательства.Размер такой неустойки (штрафа, пеней) составляет 1/300 действующейнадень неуплаты неустойки (штрафа, пеней) ставкирефинансированияЦентрального банка Российской Федерации. Государственныйзаказчикосвобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) если докажет,чтопросрочка исполнения указанного обязательства произошлавследствиенепреодолимой силы или по вине другой стороны. 4.8. В случае полного или частичного невыполнениянастоящегоГосударственного контракта одной из сторон, последняя обязанавозместитьдругой стороне причиненные в результате этого убытки. 4.9. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных сненадлежащимисполнением сторонами своих обязательств по настоящему контракту,неосвобождают нарушившую условия контракта сторону от выполненияпринятыхобязательств. 4.10. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнениеилиненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту вслучаенаступления форс-мажорных обстоятельств. Под форс-мажорными обстоятельствами понимается наступлениетакихобстоятельств, при которых Стороны, действующие сразумнойосмотрительностью, по независящим от них причинам не могутисполнитьобязательства надлежащим образом: в частности, к такимобстоятельствамотносятся военные действия, стихийные бедствия, решенияоргановисполнительной власти, обязательные для выполненияГосударственнымзаказчиком и Поставщиком, делающие невозможным надлежащееисполнениеобязательств по настоящему контракту. При наступлении форс-мажорных обстоятельств стороныобязаныизвестить друг друга о наступлении указанных обстоятельств втрехдневныйсрок с подтверждением их факта актами компетентных органов. Вслучаеневыполнения настоящего условия виновная сторона не имеетправассылаться на любое из вышеуказанных обстоятельств и обязанавозместитьвсе убытки, вызванные неисполнением или ненадлежащимисполнениемобязательств по настоящему контракту. 5. Обеспечение исполнения обязательств * 5.1. Исполнение обязательств Поставщикаобеспечено________________________________________________________________________(банковской гарантией, страхованием ответственности поконтракту,передачей заказчику в залог денежных средств). * Заполняется в случае, если в извещении о проведенииоткрытогоконкурса и конкурсной документации было установленотребованиеобеспечения исполнения обязательств 6. Разрешение споров 6.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами впроцессеисполнения настоящего контракта, разрешаются путем переговоровнаосновании действующего законодательства и обычаев делового оборота. 6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаютсявАрбитражном суде Калининградской области в порядке,установленномдействующим законодательством. 7. Заключительные положения 7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписанияидействует до __________________________________________. Истечениесрокадействия контракта не освобождает стороны от обязательств,возникшихв период действия контракта, а также от ответственности заегонарушение. 7.2. Все сообщения, уведомления, извещения по настоящемуконтрактуосуществляются в письменной форме и направляются сторонами другдругузаказной почтой или по факсу. 7.3. В случае изменения адреса или платежных реквизитовстороныобязаны проинформировать об этом друг друга в течение 10 дней смоментанаступления изменений, в противном случае негативныепоследствиявозлагаются на участника договора, не известившего об этих изменениях. 7.4. Настоящий контракт может быть изменен, дополнен толькопосоглашению сторон. Любые изменения, дополнения к контрактуоформляютсяписьменно в виде дополнительных соглашений иподписываютсяуполномоченными представителями сторон. 7.5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах,имеющиходинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны. 7.6. Все приложения к контракту являются его неотъемлемымичастями. 7.7. По всем вопросам, не урегулированным настоящимконтрактом,стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. Приложения:Приложение 1 Техническое заданиеПриложение 2 СпецификацияПриложение 3 График поставки Юридические адреса и банковские реквизиты сторон: Государственный заказчик: Поставщик: _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ М.П. М.П. Приложение N 2 к Постановлению Правительства Калининградской области от 6 мая 2006 г. N 299 Примерный государственный контракт на выполнение работ для государственных нужд Калининградской областиг. Калининград "____" ______________ 2006года___________________________________________________________________,именуемое в дальнейшем Государственным заказчиком, в лице_____________,действующего на основании Положения, с одной стороны,и_______________________________________________________________________, (полное наименование организации, индивидуальный предприниматель, физическое лицо)именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице______________________________,действующего на основании_____________________________________________,с другой стороны, в соответствии с протоколом оценки исопоставлениязаявок на участие в открытом конкурсе на правозаключениягосударственного контракта на выполнение работ от ________ года N___заключили настоящий государственный контракт, именуемый вдальнейшемконтрактом, о нижеследующем: 1. Предмет контракта 1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется вустановленныйсрок по заданию Государственного заказчика выполнить и передать______________________________________________________ (далее - работы)согласнотехническому заданию (приложение 1) для_______________________________,а Государственный заказчик принять и оплатить выполненные работы. 1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с__________________,утвержденной в установленном порядке, техническойдокументацией,определяющей объем, содержание работ и предъявляемые к нимтребования,а также условиями настоящего контракта. 2. Срок выполнения работ 2.1. Сроки выполнения работ по настоящему контрактуопределяютсясторонами календарным графиком работ (приложение 2),являющимсянеотъемлемой частью настоящего контракта. 2.2. Начало выполнения работ по настоящему контракту______________. 2.3. Конечный срок выполнения работ по настоящему контракту_______. 3. Стоимость работ и порядок расчетов 3.1. Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком работопределяетсядокументацией (приложение 3), которая является неотъемлемойчастьюнастоящего контракта, и составляет рублей, в том числе НДС_______(_____________________) руб. Заключение дополнительных соглашений по пересмотрупервоначальноустановленной общей стоимости настоящего контракта не допускается. 3.2. Оплата выполненных Подрядчиком работпроизводитсяГосударственным заказчиком по мере поступления бюджетных средств. Оплата выполненных работ осуществляется в пределах годовоголимитафинансирования работ, установленных областным бюджетомнасоответствующий год. 3.3. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работявляютсяакты о приемке выполненных работ и справка о стоимости выполненныхработи затрат по установленной форме. 3.4. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениямиот____________________________________, технического задания напроведениеработ и требований исходных данных или нормативно-правовыхактов,оформляются актом и не подлежат оплате Государственным заказчикомдоустранения Подрядчиком обнаруженных недостатков. 4. Права и обязанности сторон 4.1. Государственный заказчик (или по егораспоряжениюуполномоченное лицо): 4.1.1. В течение ____________ дней после подписаниягосударственногоконтракта предоставить Подрядчику объект для выполнения работсоформлением в установленном порядке акта приема-передачи. 4.1.2. Передать Подрядчику в течение _________ дней послеподписаниягосударственного контракта утвержденную и согласованную вустановленномпорядке документацию, а также разрешительную документацию. 4.1.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом икачествомвыполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и засоответствиемустановленной контрактом стоимости работ, а также качеством материаловиоборудования, не вмешиваясь при этом воперативно-хозяйственнуюдеятельность Подрядчика. 4.1.4. При обнаружении в ходе выполнения работ отступленийотусловий настоящего контракта, которые могут ухудшитькачествовыполненных работ, или иных недостатков немедленно заявить обэтомПодрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения. 4.1.5. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы наусловияхнастоящего контракта, не допуская выполнения объемов работ сверхлимитових финансирования, установленных бюджетной росписью по целевымиэкономическим статьям на соответствующий финансовый год. 4.1.6. После окончания выполнения работ Подрядчиком организоватьиосуществить приемку их результатов с оформлением актасдачи-приемкивыполненных работ. 4.2. Подрядчик обязан: 4.2.1. Принять по оформленному в установленном порядкеактуприема-передачи от Государственного заказчика документацию,необходимуюдля выполнения работ по настоящему контракту. 4.2.2. Выполнить предусмотренные настоящим контрактомработы,обеспечив их надлежащее качество в соответствии с документацией,нормамии правилами, в сроки, установленные настоящим контрактом. 4.2.3. Обеспечивать выполнение работ с соблюдениемустановленныхдействующим законодательством норм и правил. 4.2.4. Немедленно письменно предупредить Государственногозаказчикапри обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которыегрозятгодности или прочности результатов выполняемых работ либосоздаютневозможность их завершения в срок. 4.2.6. Исполнять полученные в ходе выполнения работуказанияГосударственного заказчика, которые заносятся в соответствующиежурналы,а также в срок, установленный предписанием Государственногозаказчика,устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе илииныеотступления от условий настоящего контракта. 4.2.7. Обеспечивать представителям Государственногозаказчикавозможность контроля и надзора за ходом выполнения работ,качествомиспользуемых материалов и оборудования. 4.2.8. Вести работы по настоящему контракту при наличиидействующейлицензии и иных разрешений, выдаваемых уполномоченнымигосударственнымиорганами. В случае прекращения действия лицензии Подрядчика илиприостановкиее действия, Подрядчик в течение _________ дней обязан уведомить обэтомГосударственного заказчика. 4.2.9. Сдать результат выполненных работ в установленномзакономпорядке по акту установленной формы. 4.2.10. Выполнить иные обязанности, предусмотренные законом,инымиправовыми актами и настоящим контрактом. 4.2.11. Государственный заказчик вправе в одностороннемпорядкеизменить объем всех предусмотренных контрактом услуг не более чем на5процентов такого объема в случае выявления потребности вдополнительныхуслугах, не предусмотренных контрактом, но связанных суслугами,предусмотренными контрактом, или при прекращении потребностивпредусмотренной контрактом части услуг*. 4.3. Государственный заказчик вправе требоватьнадлежащеговыполнения настоящего контракта. 4.4. Подрядчик вправе требовать оплаты в случае полногоисполненияобязательств по настоящему контракту. * Заполняется в случае, если соответствующее условиебылопредусмотрено в конкурсной документации 5. Порядок сдачи и приемки работ 5.1. При завершении всех работ по настоящему контрактуПодрядчикписьменно извещает Государственного заказчика о выполнении работ. 5.2. Государственный заказчик, получивший сообщениеПодрядчика,в срок не более _______ дней приступает к приемке результатавыполненныхработ, осуществляет мероприятия, связанные с приемкой работ. 5.3. Сдача работ Подрядчиком и приемка их Государственнымзаказчикомоформляются Актом, подписанным обеими сторонами, ссоблюдениемтребований, установленных законодательством. 5.5. При обнаружении Государственным заказчиком в ходеприемкивыполненных работ недостатков в выполненной работесторонамисоставляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок)исроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчикаотподписания указанного акта, в нем делается отметка об этом,иподписанный Государственным заказчиком акт (переченьдефектов)подтверждается третьей стороной (экспертом) по выборуГосударственногозаказчика. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своимисиламии за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этомсохранностьрезультата работ. Устранение Подрядчиком в установленные срокивыявленныхГосударственным заказчиком недостатков не освобождает его отуплатынеустойки, предусмотренной настоящим контрактом.Государственныйзаказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылатьсянанедостатки работы, которые могли быть установлены при приемке. 5.6. Государственный заказчик вправе отказаться отприемкивыполненных работ в случае обнаружения недостатков, которыеисключаютэксплуатацию результата работ и не могут быть устранены ПодрядчикомилиГосударственным заказчиком. 5.7. Датой сдачи результата работ в эксплуатацию считаетсядатаподписания акта приема-передачи выполненных работ. 5.8. Риски случайной гибели или случайного повреждениярезультатаработ, а также бремя его содержания переходят от ПодрядчикакГосударственному заказчику с момента осуществления надлежащейпередачиобъекта, а в случае обнаружения недостатков - с моментаустраненияПодрядчиком всех выявленных недостатков согласно акту,составленномусторонами или Государственным заказчиком. 6. Ответственность Сторон 6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение илиненадлежащееисполнение своих обязательств в соответствии сдействующимзаконодательством. 6.2. В случае нарушения Подрядчиком существенных условийнастоящегоконтракта Государственный заказчик прекращает финансирование контрактаитребует возврата ранее перечисленных средств в неисполненной части. 6.3. В случае использования Подрядчиком полученныхотГосударственного заказчика средств не по назначению,Поставщиквозвращает Государственному заказчику полученную и нецелевымобразомиспользованную сумму по контракту. 6.4. В случае неисполнения по вине Государственногозаказчикап. 4.1.1. и п. 4.1.2. в установленные настоящим контрактомсрокиПодрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работуприостановитьна время просрочки Государственного заказчика. При наличииуказанныхобстоятельств Подрядчик не вправе отказаться от исполнениянастоящегоконтракта. 6.5. В случае невыполнения в установленный срок условийконтракта,Подрядчик уплачивает Государственному заказчику неустойку вразмере__________% от стоимости не оказанной услуги за каждый период.Неустойкавзыскивается до фактического исполнения обязательств с учетомнеоказанной услуги в предыдущем периоде. При невыполненииобязательств,кроме неустойки Подрядчик также возмещает понесенныеГосударственнымзаказчиком убытки (сроки оказания работ указаны в приложении N2,являющемся неотъемлемой частью настоящего контракта). 6.6. В случае полного или частичного невыполнениянастоящегоГосударственного контракта одной из сторон последняя обязанавозместитьдругой стороне причиненные в результате этого убытки. 6.7. В случае просрочки исполнения Государственнымзаказчикомобязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Исполнительвправепотребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф,пени)исчисляется за каждый день прострочки исполненияобязательства,предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего последняистечения установленного контрактом срока исполненияобязательства.Размер такой неустойки (штрафа, пеней) составляет 1/300 действующейнадень неуплаты неустойки (штрафа, пеней) ставкирефинансированияЦентрального банка Российской Федерации. Государственныйзаказчикосвобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет,чтопросрочка исполнения указанного обязательства произошлавследствиенепреодолимой силы или по вине другой стороны. 6.8. В случае нарушения установленных Государственнымзаказчикомсроков устранения обнаруженных им недостатков (дефектов)ввыполненной работе Подрядчик уплачивает Государственному заказчикувбюджет Калининградской области пени за каждый день просрочки вразмереодной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставкирефинансированияЦентрального банка Российской Федерации. 6.9. Государственный заказчик вправе в одностороннемпорядкерасторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков,еслиотступления в выполненной работе от условий контракта илииныенедостатки в ее результате в установленные Заказчиком сроки небылиустранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми. 6.10. Государственный заказчик вправе в установленномпорядкерасторгнуть контракт в одностороннем порядке, если задержка всрокахвыполнения работ Подрядчиком, предусмотренных календарным планомработ,составляет более ____________ дней, и потребовать возмещенияпричиненныхубытков. 6.11. Подрядчик несет ответственность в соответствии сусловияминастоящего контракта за действия субподрядчиков, которых он привлеккисполнению своих обязанностей по контракту. 6.12. Уплата неустойки (пени) не освобождает Подрядчикаотвыполнения обязательств, принятых на себя по настоящему контракту. 7. Обеспечение исполнения обязательств * 7.1. Исполнение обязательств Подрядчикаобеспечено________________________________________________________________________(банковской гарантией, страхованием ответственности поконтракту,передачей заказчику в залог денежных средств). * Заполняется в случае, если в конкурсной документациибылоустановлено требование обеспечения исполнения обязательств 8. Срок действия контракта и его прекращение 8.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня егоподписанияуполномоченными представителями сторон (с приложением печатей)идействует до исполнения сторонами своих обязательств вустановленныеконтрактом сроки. 8.2. Настоящий контракт может быть расторгнут досрочноводностороннем порядке в случаях и на условиях, предусмотренныхзакономили настоящим контрактом. 9. Прочие условия 9.1. Подрядчик передает права на исполнительнуюдокументациюГосударственному заказчику с момента подписания сторонамиАктагосударственной приемочной комиссии. Выполненные в соответствииснастоящим контрактом проектные решения, содержащиеся висполнительнойдокументации, являются интеллектуальной собственностьюГосударственногозаказчика. При этом Подрядчик не вправе передавать выполненнуюпонастоящему контракту техническую документацию третьим лицамбезписьменного согласия Государственного заказчика. 9.2. Споры, возникающие при исполнении настоящегоконтракта,урегулируются путем переговоров. При недостижении сторонамисогласияспор может быть передан на рассмотрение АрбитражногосудаКалининградской области. 9.3. Любые изменения и дополнения к настоящемуконтрактудействительны, если они совершены в письменной форме и подписаныобеимисторонами, при этом внесение изменений в установленнуюнастоящимконтрактом цену не допускается. 9.4. Стороны обязаны в течение 10 дней сообщать друг другуобизменении своего места нахождения, почтового адреса, номеровтелефонов,факсов и банковских реквизитов, в противном случаенегативныепоследствия возлагаются на участника договора, не известившего обэтихизменениях. 9.5. Настоящий контракт может быть изменен, дополнен толькопосоглашению сторон. Любые изменения, дополнения к контрактуоформляютсяписьменно в виде дополнительных соглашений иподписываютсяуполномоченными представителями сторон. 9.6. Ни одна из сторон не вправе передавать третьим лицамсведения,ставшие ей известными в ходе исполнения настоящего контрактаиполученные во исполнение настоящего контракта. 9.7. Настоящий контракт составлен в двух подлинныхэкземплярах,имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 9.8. Все приложения к настоящему контракту являются егонеотъемлемойчастью. 9.9. По всем вопросам, не урегулированным настоящимконтрактом,стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. Приложения: Приложение 1 Техническое задание Приложение 2 Календарный график выполнения работ Приложение 3 Документация Место нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон:ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________"____" ___________ 200__ годм.п.ПОСТАВЩИК________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________" " 2006 год м.п. Приложение N 3 к Постановлению Правительства Калининградской области от 6 мая 2006 г. N 299 Примерный государственный контракт на оказание услуг для государственных нужд Калининградской областиг. Калининград _______________ 2006года _________________________________________________________,именуемоев дальнейшем Государственный заказчик, в лице_________________________,действующего на основании Положения, с одной стороны, и__________________________________________________________________ (полное наименование организации, индивидуальногопредпринимателя, физического лица),именуемый в дальнейшем Исполнитель в лице_____________________________,действующего на основании______________________________________________с другой стороны, на основании протокола оценки и сопоставлениязаявокна участие в открытом конкурсе на право заключениягосударственногоконтракта на оказание услуг от _______________ года N _______,заключилинастоящий государственный контракт, именуемый в дальнейшемконтрактом,о нижеследующем: 1. Предмет контракта 1.1. Предметом настоящего контракта является оказаниеИсполнителемуслуг уполномоченному Государственнымзаказчиком________________________________________________________________________(указать наименование органа, организации, которойоказываютсясоответствующие услуги). 1.2. Объем и содержание услуг определяется техническим заданиемисметой, являющимися неотъемлемой частью контракта. 1.3. Государственный заказчик оплачивает Исполнителюоказанныеуслуги. 2. Цена и порядок расчетов 2.1. Стоимость контракта установлена на основаниирезультатовконкурса и составляет ____________ (_______________) руб., с учетомНДС. 2.2. Заключение дополнительных соглашений попересмотрупервоначально установленной общей стоимости настоящего контрактанедопускается. 2.3. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средствнарасчетный счет Исполнителя в порядке, установленномнастоящимконтрактом. 2.4. Платежи по настоящему контракту осуществляются ввалютеРоссийской Федерации (в рублях). 3. Сроки выполнения услуг 3.1. Сроки оказания услуг по настоящему контракту: - дата начала _________________________________ 200__ г.; - дата завершения _____________________________ 200__ г. 4. Обязанности Сторон 4.1. Исполнитель обязан: - обеспечить оказание услуг надлежащего качества ссоблюдениемустановленных требований, норм и правил, в объеме исроки,предусмотренные техническим заданием и п. 3.1 настоящего контракта; - обеспечивать необходимые противопожарные мероприятия,мероприятияпо технике безопасности; - обеспечивать представителю Государственногозаказчикабеспрепятственный доступ к объекту для контроля за ходом икачествомоказания услуг; - производить работы силами своей организации; - безвозмездно и незамедлительно устранить недостатки и дефектывоказанных услугах по требованию представителяГосударственногозаказчика; - сдать Государственному заказчику оказанные услуги по актуприемкиоказанных услуг в установленный срок. Односторонний отказ Исполнителя от выполнения принятыхобязательствне допускается. 4.2. Государственный заказчик обязан: - передать Исполнителю объект для оказания услуг по актупослеподписания настоящего контракта; - принять от Исполнителя оказанные услуги и произвести их оплатувустановленные сроки. 4.3. Государственный заказчик вправе в одностороннемпорядкеизменить объем всех предусмотренных контрактом услуг не более чем на5процентов такого объема в случае выявления потребности вдополнительныхуслугах, не предусмотренных контрактом, но связанных суслугами,предусмотренными контрактом, или при прекращениипотребностив предусмотренной контрактом части услуг*. * Заполняется в случае, если соответствующее условиебылопредусмотрено в конкурсной документации 5. Приемка услуг 5.1. По завершении согласованных Сторонами этапов оказанияуслугИсполнитель представляет Государственному заказчику актприемкиоказанных услуг с приложением к нему документов,предусмотренныхтехническим заданием. 5.2. В случае несоответствия оказанных услуг техническомузаданиюСторонами составляется двусторонний акт. Исполнитель обязанпроизвестиустранение выявленных недостатков без дополнительной оплаты впределахутвержденной сметы в течение _____________ дней. 6. Ответственность Сторон 6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение илиненадлежащееисполнение своих обязательств в соответствии сдействующимзаконодательством. 6.2. В случае нарушения Исполнителем существенных условийнастоящегоконтракта Государственный заказчик прекращает финансирование контрактаитребует возврата ранее перечисленных средств в неисполненной части. 6.3. В случае использования Исполнителем полученныхотГосударственного заказчика средств не по назначению,Поставщиквозвращает Государственному заказчику полученную и нецелевымобразомиспользованную сумму по контракту. 6.4. В случае обнаружения недостатков в оказанныхуслугах,Государственный заказчик вправе потребовать от Исполнителя: - безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; - соответствующего уменьшения установленной цены; - возмещения понесенных Государственным заказчиком расходовпоустранению недостатков. 6.5. В случае невыполнения в установленный срок условийконтракта,Исполнитель уплачивает Государственному заказчику неустойку вразмере___________% от стоимости неоказанной услуги за каждый период.Неустойкавзыскивается до фактического исполнения обязательств сучетомнеоказанной услуги в предыдущем периоде. При невыполненииобязательств,кроме неустойки Исполнитель также возмещает понесенныеГосударственнымзаказчиком убытки (сроки оказания услуг указаны в приложении N3,являющемся неотъемлемой частью настоящего контракта). 6.6. В случае полного или частичного невыполнениянастоящегоГосударственного контракта одной из сторон, последняя обязанавозместитьдругой стороне причиненные в результате этого убытки. 6.7. В случае просрочки исполнения Государственнымзаказчикомобязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Исполнительвправепотребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф,пени)исчисляется за каждый день просрочки исполненияобязательства,предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего последняистечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) составляет 1/300действующейна день неуплаты неустойки (штрафа, пеней) ставкирефинансированияЦентрального банка Российской Федерации. Государственныйзаказчикосвобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) если докажет,чтопросрочка исполнения указанного обязательства произошлавследствиенепреодолимой силы или по вине другой стороны. 6.8. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнениеилиненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту вслучаенаступления форс-мажорных обстоятельств. Под форс-мажорными обстоятельствами понимается наступлениетакихобстоятельств, при которых Стороны, действующие сразумнойосмотрительностью, по независящим от них причинам не могутисполнитьобязательства надлежащим образом: в частности, к такимобстоятельствамотносятся военные действия, стихийные бедствия, решенияоргановисполнительной власти, обязательные для выполненияГосударственнымзаказчиком и Поставщиком, делающие невозможным надлежащееисполнениеобязательств по настоящему контракту. При наступлении форс-мажорных обстоятельств стороныобязаныизвестить друг друга о наступлении указанных обстоятельств втрехдневныйсрок с подтверждением их факта актами компетентных органов. Вслучаеневыполнения настоящего условия, виновная сторона не имеетправассылаться на любое из вышеуказанных обстоятельств и обязанавозместитьвсе убытки, вызванные неисполнением или ненадлежащимисполнениемобязательств по настоящему контракту. 7. Обеспечение исполнения обязательств * 7.1. Исполнение обязательств Исполнителяобеспечено________________________________________________________________________(банковской гарантией, страхованием ответственности поконтракту,передачей заказчику в залог денежных средств). * Заполняется в случае, если в извещении о проведении конкурсаиконкурсной документации было установлено требованиеобеспеченияисполнения обязательств 8. Разрешение споров 8.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами впроцессеисполнения настоящего контракта, разрешаются путем переговоровнаосновании действующего законодательства и обычаев делового оборота. 8.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаютсявАрбитражном суде Калининградской области в порядке,установленномдействующим законодательством. 9. 3аключительные положения 9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписанияидействует до __________________________________________. Истечениесрокадействия контракта не освобождает стороны от обязательств,возникшихв период действия контракта, а также от ответственности заегонарушение. 9.2. Все сообщения, уведомления, извещения по настоящемуконтрактуосуществляются в письменной форме и направляются сторонами другдругузаказной почтой или по факсу. 9.3. В случае изменения адреса или платежных реквизитовстороныобязаны проинформировать об этом друг друга в течение 10 дней смоментанаступления изменений, в противном случае негативныепоследствиявозлагаются на участника договора, не известившего об этих изменениях. 9.4. Настоящий контракт может быть изменен, дополнен толькопосоглашению сторон. Любые изменения, дополнения к контрактуоформляютсяписьменно в виде дополнительных соглашений иподписываютсяуполномоченными представителями сторон. 9.5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах,имеющиходинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны. 9.6. Все приложения к контракту являются его неотъемлемымичастями. 9.7. По всем вопросам, не урегулированным настоящимконтрактом,стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. Приложения:Приложение 1 Техническое заданиеПриложение 2 СпецификацияПриложение 3 График оказания услуг Юридические адреса и банковские реквизиты сторон: Государственный заказчик: Исполнитель: _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ М.П. М.П.