РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД КАЛИНИНГРАД"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Утратил силу – Постановление
Администрации городского округа
"Город Калининград"
от 08.09.2011 г. N 1494)
4.2. Заказчик:
4.2.1. Обеспечивает доступ Подрядчика (исполнителя) для
проведения работ (оказания услуг).
4.2.1.* По письменному заявлению (с указанием документов и
сумм, подлежащих оплате) предоставляет Плательщику:
- в течение трех рабочих дней с момента подписания договора
платежные документы, необходимые для перечисления денежных средств
Поставщику;
- в течение одного месяца после перечисления средств поставщику
представляет Плательщику накладные или иные документы,
подтверждающие получение оборудования, строительных материалов.
4.2.2. По первому требованию предоставляет необходимую
информацию, документы и допускает специалистов Плательщика к
проверке выполнения условий настоящего договора.
4.2.2.* Использует приобретенные материалы и оборудование
исключительно по целевому назначению.
4.2.3. После окончания выполнения работ Подрядчиком
(Исполнителем) осуществляет приемку их результатов.
4.2.3.* Приобретенные материалы и оборудование не вправе
передавать во временное пользование третьим лицам, продавать и
дарить.
4.2.4.* По первому требованию предоставляет необходимую
информацию, документы и допускает специалистов Плательщика к
проверке выполнения Заказчиком условий настоящего договора.
4.2.5. Немедленно письменно сообщает Плательщику об изменении
контактного телефона, места жительства.
4.2.6. Передает Подрядчику (Исполнителю) документацию,
необходимую для выполнения работ (оказания услуг) по настоящему
Договору.
4.3. Подрядчик (Исполнитель) обязан:
4.3.1. Принять по оформленному в установленном порядке акту
приема- передачи от Заказчика документацию, необходимую для
выполнения работ (оказания услуг) по настоящему Договору.
4.3.2. Выполнить предусмотренные настоящим Договором работы
(оказать услуги), обеспечив их надлежащее качество в соответствии с
документацией, нормами и правилами, в сроки, установленные
настоящим Договором.
4.3.3. Обеспечивать выполнение работ (оказание услуг) с
соблюдением установленных действующим законодательством норм и
правил.
4.3.4. Немедленно письменно предупредить Заказчика и
Плательщика при обнаружении не зависящих от Подрядчика
(Исполнителя) обстоятельств, которые грозят годности или прочности
результатов выполняемых работ (оказываемых услуг) либо создают
невозможность их завершения в срок.
4.3.5. Устранять обнаруженные Заказчиком и Плательщиком
недостатки в выполненных работах (оказанных услугах) или иные
отступления от условий настоящего договора.
4.3.6. Обеспечивать возможность контроля и надзора за ходом
выполнения работ (оказания услуг), качеством используемых
материалов и оборудования.
4.3.7. Вести работы по настоящему договору при наличии
действующей лицензии и иных разрешений, выдаваемых уполномоченными
государственными органами, свидетельств о допуске к работам,
оказываемым влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
В случае прекращения действия свидетельства, лицензии
Подрядчика (Исполнителя) или приостановки ее действия, Подрядчик
(Исполнитель) в течение 3 дней обязан уведомить об этом Заказчика и
Плательщика.
4.3.8. Сдать результат выполненных работ в установленном
законом порядке по акту установленной формы.
4.3.9. Представить Заказчику и Плательщику документы,
подтверждающие право на выполнение работ (разрешение, лицензии,
свидетельства).
4.3.10. Выполнить иные обязанности, предусмотренные законом,
иными правовыми актами и настоящим договором.
4.3.* Поставщик:
4.3.1.* Оформляет и выдает Заказчику платежные документы,
необходимые для оплаты поставляемого оборудования и материалов, а
также документы, подтверждающие передачу Заказчику оборудования и
материалов.
4.3.2.* Предоставляет Заказчику оборудование и материалы:
- в полном объеме в соответствии с приложением N 1 к настоящему
договору;
- в упаковке предприятия-изготовителя, либо в упаковке
Поставщика, обеспечивающей сохранность поставляемого оборудования и
материалов при транспортировке.
Односторонний отказ Поставщика от выполнения принятых
обязательств не допускается.
5. Порядок сдачи и приемки работ
5.1. При завершении всех работ по настоящему Договору Подрядчик
письменно извещает Заказчика и Плательщика о выполнении работ.
5.2. Заказчик и Плательщик, получивший сообщение Подрядчика, в
срок не более трех дней приступают к приемке результата выполненных
работ, осуществляют мероприятия, связанные с приемкой работ.
5.3. Сдача работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком и
Плательщиком оформляются Актом, подписанным Сторонами, с
соблюдением требований, установленных законодательством.
5.4. При обнаружении Заказчиком и Плательщиком в ходе приемки
выполненных работ недостатков в выполненной работе сторонами
составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов
(недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе
(уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем
делается отметка об этом, и подписанный Заказчиком и Плательщиком
акт (перечень дефектов) подтверждается третьей стороной (экспертом)
по выбору Плательщика.
Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими
силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом
сохранность результата работ.
Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных
Комитетом недостатков не освобождает его от уплаты неустойки,
предусмотренной настоящим Договором.
5.5. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в
случае обнаружения недостатков, которые исключают эксплуатацию
результата работ и не могут быть устранены Подрядчиком.
5.6. Датой сдачи результата работ в эксплуатацию считается дата
подписания акта приема-передачи выполненных работ.
5.7. Риски случайной гибели или случайного повреждения
результата работ, а также бремя его содержания переходят от
Подрядчика к Гражданину с момента осуществления надлежащей передачи
объекта, а в случае обнаружения недостатков - с момента устранения
Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно акту,
составленному Сторонами.
5.** Приемка услуг
5.1. По завершении согласованных Сторонами этапов оказания
услуг Исполнитель представляет Плательщику акт приемки оказанных
услуг.
5.2. В случае несоответствия оказанных услуг техническому
заданию Сторонами составляется двусторонний акт. Исполнитель обязан
произвести устранение выявленных недостатков без дополнительной
оплаты в пределах утвержденной сметы в течение
____________________________ дней.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
6.2. В случае невыполнения в установленный срок условий
контракта, Подрядчик (Поставщик, Исполнитель) уплачивает Комитету
неустойку в размере 10% от стоимости неоказанной услуги за каждый
период. Неустойка взыскивается до фактического исполнения
обязательств с учетом неоказанной услуги в предыдущем периоде. При
невыполнении обязательств, кроме неустойки Подрядчик (Поставщик,
Исполнитель) также возмещает понесенные Комитетом и Гражданином
убытки.
6.3. В случае просрочки исполнения Плательщиком обязательств,
предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик (Поставщик,
Исполнитель) вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней).
Неустойка (штраф, пени) исчисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со
дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока
исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней)
составляет 1/300 действующей на день неуплаты неустойки (штрафа,
пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации. Плательщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа,
пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине
другой стороны.
6.6. В случае нарушения Подрядчиком (Поставщиком, Исполнителем)
установленных сроков устранения обнаруженных им недостатков
(дефектов) в выполненной работе Подрядчик (Поставщик, Исполнитель)
уплачивает Плательщику в бюджет города Калининграда пени за каждый
день просрочки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты
пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации.
6.7. Подрядчик (Поставщик, Исполнитель) несет ответственность в
соответствии с условиями настоящего Договора за действия
субподрядчиков, которых он привлек к исполнению своих обязанностей
по Договору.
6.8. Уплата неустойки (пени) не освобождает Подрядчика
(Поставщика, Исполнителя) от выполнения обязательств, принятых на
себя по настоящему контракту.
7. Срок действия договора и его прекращение
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания
уполномоченными представителями сторон (с приложением печатей) и
действует до исполнения Сторонами своих обязательств в
установленные Договором сроки.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в
одностороннем порядке в случаях и на условиях, предусмотренных
законом или настоящим Договором.
8. Прочие условия
8.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора,
урегулируются путем переговоров. При недостижении Сторонами
согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда
Калининградской области.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору
действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны
Сторонами.
8.3. Стороны обязаны в течение 10 дней сообщать друг другу об
изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров
телефонов, факсов и банковских реквизитов, в противном случае
негативные последствия возлагаются на участника договора, не
известившего об этих изменениях.
8.4. Настоящий Договор может быть изменен, дополнен только по
соглашению сторон. Любые изменения, дополнения к Договору
оформляются письменно в виде дополнительных соглашений и
подписываются уполномоченными представителями сторон.
8.5. Ни одна из сторон не вправе передавать третьим лицам
сведения, ставшие ей известными в ходе исполнения настоящего
Договора и полученные во исполнение настоящего Договора.
8.6. Настоящий Договор составлен в трех подлинных экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из
сторон.
8.7. Все приложения к настоящему Договору являются его
неотъемлемой частью.
8.8. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором,
стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
9. Реквизиты и подписи сторон
Заказчик Плательщик
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
М.П.
Подрядчик (поставщик товаров,
исполнитель услуг)
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
М.П.
* пункты договора относятся к договорам на поставку
оборудования, материалов
** пункты договора относятся к договорам на оказание услуг