Постановление Мэра г. Калининграда от 01.04.1998 № 857

О конкурсе по проведению капитального ремонта муниципального жилищного фонда г. Калининграда

  
                          РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                        МЭР ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                                         Утратилo силу - Постановление Мэра
  
                                               г. Калининграда
                                           от 04.11.2003 г. N 2551
  
  
             О конкурсе по проведению капитального ремонта
             муниципального жилищного фонда г. Калининграда
       Во исполнение  Указа Президента  РФ  N  305  от 8.04.97  г.  "Опервоочередных  мерах  по  предотвращению  коррупции  и   сокращениюбюджетных расходов при  организации закупки  товаров, работ и  услугдля государственных нужд"
                              ПОСТАНОВЛЯЮ:
       1. Утвердить Положение о порядке конкурсного отбора предприятийпо проведению капитального ремонта муниципального жилищного фонда г.Калининграда (Приложение N 1).
       2. Провести конкурс по  проведению капитального ремонта  мягкихкровель в помещении зала заседаний 15 мая 1998 года в 15 часов.
       3. Провести конкурс по проведению ремонтов фасадов в  помещениизала заседаний 20 мая 1998 года в 15 часов.
       4. Утвердить конкурсную комиссию в составе:Председатель - первый вице-мэр Савенко Ю.А.
                            Члены комиссии:Заремба Р.И. - вице-мэр, председатель комитета по финансам
                         и контролю;Симонов Н.К. - начальник управления жилищно - коммунального
                         хозяйства мэрии;Кобцев А.Т. - первый зам. главы Ленинградского района;Лебедев А.А. - первый зам. главы Октябрьского района;Бабинич Н.г. - первый зам. главы Балтийского района;Янус К.Г. - первый зам. главы Центрального района;Суслов С.Е. - первый зам. главы Московского района;Ган Е.В. - председатель постоянной депутатской комиссии
                         по финансам, бюджету и налогам;Папшева С.Я. - гл. специалист юридического отдела мэрии;Секретарь комиссии:Швырялкина Т.А. - начальник производственного отдела управления
                         жилищно - коммунального хозяйства мэрии.
       5. Установить, что прием  заявок и их регистрацию  обеспечиваетпроизводственный отдел управления жилищно - коммунального  хозяйствамэрии (Швырялкина Т.А.).
       Срок приема заявок на проведение конкурса по ремонту кровель  с3 апреля по 14 мая 1998 года.
       Срок приема заявок на проведение конкурса по ремонту фасадов  с3 апреля по 19 мая 1998 года.
       6. Конкурсной  комиссии подготовить  и  опубликовать в  местнойпечати объявления о  проведении конкурсов не  позднее 3 апреля  1998года.
       7. Утвердить перечень объектов  и объемов капитального  ремонтамягких кровель и фасадов,  выставленных на конкурсах (Приложения  NN2, 3).
       8. Утвердить текст объявлений в газету "Калининградская Правда"(Приложения N 4, 5).
       1 апреля 1998 г. 
       N 857
       И.о. мэра                              Ю.А.Савенко
                             
                                                        Приложение N 1
                                                  к постановлению мэра
                                                   города Калининграда
                                             от 1 апреля 1998 г. N 857
                               ПОЛОЖЕНИЕ
                о порядке конкурсного отбора предприятий
                   по проведению капитального ремонта
                     муниципального жилищного фонда
                           1. Общие положения
       1.1. Положение  о   порядке   конкурсного  отбора   предприятийразработано  на основе  Положения  об организации  закупки  товаров,работ  и  услуг  для  государственных  нужд,  утвержденного   УказомПрезидента РФ от 8.04.97 г. N 305.
       1.2. Положение  определяет  порядок  организации  и  проведениеконкурсного    отбора    предприятий   по    капитальному    ремонтумуниципального жилищного фонда.
       1.3. Отбор предприятий проводится на основе открытого конкурса.
              2. Порядок организации и проведение конкурса
       2.1. Решение о проведении конкурса принимает мэрия или  органы,выступающие   от   ее   лица,   комитет   по   градообслуживанию   иградостроению.
       2.2. Для организации и проведения конкурса управление жилищно -коммунального хозяйства мэрии:
       - составляет   и    доводит    до   потенциальных    участниковинформационное  сообщение  о  проведении  конкурса  через   средствамассовой информации не  позднее, чем за 45  дней до объявления  датыего начала;
       - разрабатывает  и  предоставляет  форму заявки  на  участие  вконкурсе.
       2.2.1. Информационное   сообщение   должно  включать   в   себяследующие сведения:
       - наименование и адрес организатора конкурса;
       - техническая характеристика объекта;
       - условия конкурса и критерии выявления победителей;
       - перечень необходимых документов для участия в конкурсе;
       - окончательный срок приема заявок на участие в конкурсе;
       - дата, место и время вскрытия конвертов с предложениями;
       - порядок ознакомления с документацией.
       2.2.2. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
       - письмо - заявку;
       - приложения к письму - заявке по формам 1-7;
       - лицензию на предполагаемый вид деятельности;
       - предложения  участника   о  стоимости   работ  (в   отдельномзапечатанном конверте);
       - заверенные    нотариально    или    органом,    осуществившимрегистрацию,  копии  учредительных документов  и  другие  документы,указанные в информационном сообщении.
       2.3. Конкурсная документация должна включать:
       - положение  о  порядке   конкурсного  отбора  предприятий   попроведению капитального ремонта муниципального жилищного фонда;
       - письмо - заявку с приложениями;
       - инструкцию подрядчикам - участникам конкурса;
       - договор подряда;
       - информационное сообщение.
       2.4. Для  проведения конкурса  формируется  комиссия, в  первыйдень  заседания   которой   в  состав   ее  дополнительно   вводитсяпредставитель конкурсантов, и которая:
       - в установленный  день  и час  вскрывает  конверты и  оглашаетпредложения участников. При этом могут присутствовать участники  илиих представители;
       - проверяет   наличие  требуемых   сведений   и  документов   впредставленных заявках;
       - составляет  протокол,  в  котором  регистрирует   поступившиепредложения участников. К протоколу прилагается список  предприятий,признанных  участниками,   и  список   предприятий,  не   признанныхучастниками;
       - проводит собеседование с участниками и определяет победителейконкурса.
       2.5. Предприятию может  быть отказано  в участии  в конкурсе  впорядке,  предусмотренном   инструкцией  подрядчикам  -   участникамконкурса, в том числе, если:
       - участник  конкурса, подавший  заявку,  не представил  в  срокнеобходимых документов и материалов;
       - до  объявленного  срока окончания  приема  заявок  недостаткипредставленных участником документов не были устранены;
       - участник   подал   заявку    позже   срока,   указанного    винформационном сообщении.
       2.6. Основным   критерием   определения   победителя   являетсяпрофессиональный  опыт  его   работы,  качество,  гарантийный   срокэксплуатации, дизайн и предлагаемая наименьшая стоимость.
       2.7. Решение  о победителе  конкурса  принимается комиссией  порезультатам заседания и  изучения представленных документов  простымбольшинством голосов.
       Целью собеседования является выяснение и уточнение  информации,содержащейся в заявках, а также получение дополнительных сведений обучастнике.
       По результатам  заседания   конкурсной  комиссии   составляетсяитоговый  протокол.  В  итоговом  протоколе  содержится   заключениеконкурсной комиссии с указанием следующих сведений:
       - реквизиты муниципального заказа;
       - состав конкурсной комиссии;
       - сведения об участниках конкурсного отбора;
       - заключения членов конкурсной комиссии с обоснованием выбора;
       - наименование победителя конкурсного отбора.
       Председатель комиссии оглашает итоги конкурса и сообщает, что втечение 10   дней   победителю  будет   направлено   уведомление   ипредложение подписать договор.
       2.8. Организатор конкурсного  отбора оставляет  за собой  правоотклонить все заявки в любое время до проведения итогов  конкурсногоотбора.
                    3. Договор на выполнение работы
       3.1. Договор   на    выполнение   работы   заключается    междуорганизатором конкурса и победителем конкурса. Договор определяет:
       - предмет договора, права и обязанности сторон;
       - срок действия договора и порядок его расторжения;
       - порядок и условия оплаты;
       - ответственность сторон;
       - их юридические адреса и реквизиты;
       - другие условия, устанавливаемые по соглашению сторон.
                                                        Приложение N 1
                              к Положению о порядке конкурсного отбора
                                предприятий по проведению капитального
                                ремонта муниципального жилищного фонда
                                 ЗАЯВКА
                     на участие в конкурсном отбореот _________________________________________________________________
         (полное наименование юридического лица, подавшего заявку)
       1. Изучив данные информационного сообщения об условияхконкурсного отбора на заключение муниципального контракта попроведению капитального ремонта муниципального жилого фонда мы,нижеподписавшиеся, уполномоченные на подписание заявки, согласныподписать договор на выполнение заказа на поставку продукции длямуниципальных нужд____________________________________________________________________
                   (реквизиты муниципального заказа)в соответствии с нашими предложениями, прилагаемыми к настоящейзаявке.
       2. В случае, если наши предложения будут приняты, берем на себяобязательство заключить муниципальный контракт _________________________________________________________________________________________
                    (наименование управления мэрии)в срок не позднее 20 дней с момента отправления в наш адресизвещения о принятии наших предложений.
       3. До подписания муниципального контракта настоящая заявка сВашим письменным сообщением о принятии наших предложений будетсчитаться имеющей силу договора между нами.
       4. Совершено " "____________199__г.
       5. Полное наименование и адрес участника конкурсного отбора:________________________________________________________________________________________________________________________________________
       Решение о результатах конкурсного отбора просим выслать поадресу: ___________________________________________________________
       6. Платежные реквизиты участника конкурсного отбора, счет вбанке, на который перечисляется сумма возвращаемого залога:________________________________________________________________________________________________________________________________________
       Приложения:
       1. Копия учредительных документов.
       2. Копия лицензии на предполагаемый вид деятельности.
       3. Предложения  по  условиям  конкурсного  отбора  и   критериювыявления победителя  конкурсного отбора,  запечатанные в  отдельномконверте.
       4. Сведения  о  своем  финансовом  положении,  справка  ГНИ  оботсутствии задолженности перед бюджетом.
       5. Копия платежного документа, подтверждающего внесение  залогана расчетный счет, указанный в информационном сообщении о конкурсе.
       Подпись уполномоченного лица:за _________________________________________________________________
                         (наименование заявителя)____________________________________________________________________
                    (должности уполномоченных лиц)____________________________________________________________________
                               (Ф.И.О.)______________
    (подпись)Дата М.П.Принято:____________________________________________________________________
         (заполняется в соответствующем управлении комитета по
                         социальным вопросам)
                                                            Приложение
                                                       к письму-заявке
                                                               Форма 1
       Страница ______________, состоит из _____________страниц.
                             Общие сведения
       Каждое юридическое   лицо,  подающее   Заявку   на  участие   вконкурсном отборе, должно заполнить данную форму.
       В тех случаях, когда подрядчик предполагает использовать услугиконкретных субподрядчиков для  выполнения  важных компонентов  работили  выполнения  работ,   составляющих  свыше  10  процентов   общейстоимости  работ,   должна  быть   представлена  также   информация,характеризующая субподрядчиков:+--------------------------------------------------------------------------+| 1. Наименование фирмы, ф.и.о., индекс предпринимателя                    |+------------------------------------------+-------------------------------+| 2. Адрес головной конторы                |                               |+------------------------------------------+-------------------------------+| 3. Телефон                               | Контакт                       |+------------------------------------------+-------------------------------+| 4. Факс                                  | Телекс                        |+------------------------------------------+-------------------------------+| 5. Место регистрации                     | Год регистрации               |+------------------------------------------+-------------------------------+| 6. Банковские реквизиты                  |                               |+------------------------------------------+-------------------------------+
                                                            Приложение
                                                       к письму-заявке
                                                               Форма 2
          Страница ____________, состоит из _________ страниц.
                           Общий опыт работы
       Наименование подрядчика _______________________________________
       Все подрядчики заполняют данную Форму. Представляют сведения погодовому обороту подрядчика  согласно счетам, выставленным  клиентамза каждый год по завершенным и незавершенным работам в млрд.  рублейна конец рассматриваемого периода.
       Подрядчикам не   нужно    представлять   вместе   с    заявкамирекомендательные письма, сертификаты и рекламные материалы, т.к. онине будут учитываться при оценке квалификации.+---------------------------------------------------------------------------+| Годовой оборот (только строительство)                                     |+-----------+---------------------------+-----------------------------------+| Год       | Оборот (млрд. руб.)       | Эквивалент в долларах США         ||           |                           | для иностранных подрядчиков       |+-----------+---------------------------+-----------------------------------+| 1.        |                           |                                   |+-----------+---------------------------+-----------------------------------+| 2.        |                           |                                   |+-----------+---------------------------+-----------------------------------+| 3.        |                           |                                   |+-----------+---------------------------+-----------------------------------+| 4.        |                           |                                   |+-----------+---------------------------+-----------------------------------+| и т.д.    |                           |                                   |+-----------+---------------------------+-----------------------------------+
                                                            Приложение
                                                       к письму-заявке
                                                               Форма 3
         Страница _____________, состоит из _________ страниц.
                         Конкретный опыт работы
       Наименование подрядчика _______________________________________
       Для участия  в  конкурсном  отборе  каждый  подрядчик  приводитперечень  всех контрактов  за  последние  пять лет,  аналогичных  похарактеру  и степени  сложности,  для получения  которого  подрядчикпроходит конкурсный отбор.
       Если подрядчик предполагает использовать услуги  субподрядчиковдля выполнения  важнейших  компонентов работы  или  работы на  суммуболее 10 процентов общей  стоимости контракта, то в  нижеприведенныеФормы  должны  быть  включены также  сведения  относительно  каждогосубподрядчика.
                                                            Приложение
                                                             к форме 3
       Страница _________________, состоит из __________ страниц.
                           Подробные сведения
           об аналогичных по характеру и сложности контрактах
       Наименование подрядчика______________________________+--+-----------------------------------------------------------------------+| 1| Номер контракта.                                                      ||  | Наименование контракта.                                               ||  | Страна.                                                               |+--+-----------------------------------------------------------------------+| 2| Наименование заказчика.                                               |+--+-----------------------------------------------------------------------+| 3| Адрес заказчика.                                                      |+--+-----------------------------------------------------------------------+| 4| Характер работы и особые условия контракта, для получения             ||  | которого подрядчик проходит квалификационный отбор.                   |+--+-----------------------------------------------------------------------+| 5| Роль в осуществлении контракта (отметить один из двух пунктов):       ||  | - единственный подрядчик,                                             ||  | - субподрядчик.                                                       |+--+-----------------------------------------------------------------------+| 6| Дата присуждения контракта.                                           |+--+-----------------------------------------------------------------------+| 7| Дата завершения.                                                      |+--+-----------------------------------------------------------------------+| 8| Срок выполнения контракта (лет, месяцев).                             |+--+-----------------------------------------------------------------------+| 9| Особые требования.                                                    |+--+-----------------------------------------------------------------------+
                                                            Приложение
                                                       к письму-заявке
                                                               Форма 4
          Страница ____________, состоит из _________ страниц.
                          Кадровые возможности
       Наименование подрядчика _______________________________________
       Подрядчики предоставляют имена по крайней мере двух кандидатов,соответствующих требованиям,  определенным   по  каждой   должности,имеющей существенное значение для выполнения контракта. Сведения  обопыте работы каждого кандидата представляются на отдельной странице,применив Приложение к Форме (5) для каждого кандидата.+--------------------------------------------------------------------------+| Должность                                                                |+--------------------------------------------------------------------------+| Имя основного кандидата                                                  |+--------------------------------------------------------------------------+| Имя альтернативного кандидата                                            |+--------------------------------------------------------------------------+
                                                            Приложение
                                                       к письму-заявке
                                                               Форма 5
          Страница ____________, состоит из _________ страниц.
                      Возможности по оборудованию
       Наименование подрядчика _______________________________________
       От подрядчика  требуется представить  сведения,  подтверждающиевозможность выполнения муниципального заказа.+-----------------------+--------------------------------------------------+|                       | Единица оборудования                             |+-----------------------+---------------------------+----------------------+| Данные об             | 1. Наименование           | 2. Модель и          || оборудовании          | изготовителя              | номинальная          ||                       |                           | мощность             ||                       +---------------------------+----------------------+|                       | 3. Производительность     | 4. Год выпуска       |+-----------------------+---------------------------+----------------------+| Нынешнее состояние    | 5. Местонахождение                               ||                       +--------------------------------------------------+|                       | 6. Текущие обязательства                         |+-----------------------+--------------------------------------------------+| Источник              | 7. Указать источник оборудования:                ||                       | - собственное;                                   ||                       | - взято напрокат;                                ||                       | - арендовано;                                    ||                       | - оборудование, которое будет специально         ||                       | изготовлено                                      |+-----------------------+--------------------------------------------------+
       Нижеследующая информация  не  представляется  по  оборудованию,которое является собственностью подрядчика.+-----------------------+-------------------------------------------------+| Владелец              | 8. Наименование владельца                       |+-----------------------+-------------------------------------------------+|                       | 9. Адрес владельца                              ||                       +--------------------+----------------------------+|                       | Телефон            | Имя и должность            ||                       |                    | уполномоченного            ||                       |                    | лица                       ||                       +--------------------+----------------------------+|                       | Факс               | Телекс                     |+-----------------------+--------------------+----------------------------+| Соглашения            | Краткие сведения по прокату (аренде),           ||                       | соглашениям об изготовлении, относящимся        ||                       | к проекту                                       |+-----------------------+-------------------------------------------------+
                                                            Приложение
                                                       к письму-заявке
                                                               Форма 6
           Страница_________, состоит из ___________ страниц.
                         Финансовые возможности
       Наименование подрядчика ______________________________________
       Подрядчики должны представить сведения о финансовом состоянии.
       Данную Форму  заполняют все  подрядчики.  При необходимости  наотдельных страницах представляется  полная банковская информация.  КФорме  прилагаются копии  балансовых  отчетов. Приводятся  суммарныеданные по активам  и пассивам, выраженные в  млрд. рублей (на  конецсоответствующего года), за последние два года.
       На основе существующих обязательств производится прогноз оценкиактивов и пассивов,  выраженной  в млрд.  рублей,  на следующие  двагода.+---------------+-----------------------------------------+----------------+| Финансовые    | По факту за последние два года          | Прогноз        || сведения, в   |                                         | на следующие   || млрд. рублей  |                                         | два года       ||               +--------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+|               | 1      | 2     | 3     | 4     | 5      | 6     | 7      |+---------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+| 1. Сумма      |        |       |       |       |        |       |        || баланса       |        |       |       |       |        |       |        |+---------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+| 2. Оборотные  |        |       |       |       |        |       |        || средства      |        |       |       |       |        |       |        |+---------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+| 3. Суммарные  |        |       |       |       |        |       |        || пассивы       |        |       |       |       |        |       |        |+---------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+| 4. Текущие    |        |       |       |       |        |       |        || пассивы       |        |       |       |       |        |       |        |+---------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+| 5. Прибыль    |        |       |       |       |        |       |        || до уплаты     |        |       |       |       |        |       |        || налогов       |        |       |       |       |        |       |        |+---------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+| 6. Прибыль    |        |       |       |       |        |       |        || после         |        |       |       |       |        |       |        || уплаты        |        |       |       |       |        |       |        || налогов       |        |       |       |       |        |       |        |+---------------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+
       Индивидуальные предприниматели    должны   представить    копииналоговых деклараций за последние два года.
                                                            Приложение
                                                       к письму-заявке
                                                               Форма 7
           Страница_________, состоит из ___________ страниц.
            Репутация (участие в судебных разбирательствах)
       Наименование подрядчика _______________________________________
       Участники предоставляют  данные  о  своем  участии  в  судебныхпроцессах  или  разбирательствах  в  арбитражных  судах  в  связи  саналогичными контрактами,  заключенными за последние  пять лет,  илитекущими контрактами.+--------+------------------------+-----------------------+----------------+| Год    | Решение в ПОЛЬЗУ       | Наименование          | Оспариваемая   ||        | или ПРОТИВ             | клиента, основание    | сумма (текущая ||        | подрядчика             | для тяжбы, предмет    | стоимость,     ||        |                        | спора                 | млрд. рублей)  |+--------+------------------------+-----------------------+----------------+|        |                        |                       |                |+--------+------------------------+-----------------------+----------------+|        |                        |                       |                |+--------+------------------------+-----------------------+----------------+|        |                        |                       |                |+--------+------------------------+-----------------------+----------------+
                                                        Приложение N 2
                              к Положению о порядке конкурсного отбора
                        предприятий по проведению капитального ремонта
                                        муниципального жилищного фонда
                               Инструкция
                   подрядчикам - участникам конкурса
                             ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
                          1. Предмет конкурса
       Заказчик, указанный  в  информационном  сообщении,   приглашаетпринять участие  в торгах (конкурсе)  на работы  по ремонту, как  обэтом оговорено в информационном сообщении и Положении.
       Победитель конкурсных торгов (конкурса) должен завершить работыпо ремонту к намеченной дате завершения, указанной в  информационномсообщении.
           2. Квалификация подрядчиков - участников конкурса
       Все подрядчики     представляют    предварительное     описаниепредлагаемого метода и графика работы, включая, если это необходимо,чертежи и схемы.
       Все подрядчики должны включить следующую информацию и документыв свои конкурсные заявки:
       - экземпляры  оригиналов документов,  определяющих  юридическийстатус, место регистрации и основное место деятельности;
       - письменную доверенность лицу, подписавшему конкурсную заявку,на право   принимать  обязательства   от   имени  участника   торгов(конкурса);
       - сведения об общей  стоимости строительных работ за  последниенесколько лет по годам;
       - сведения о наличии опыта выполнения аналогичных по  характеруи объему работ в течение последних нескольких лет по годам;
       - сведения о лицах,  к которым  можно обратиться за  получениемдальнейшей информации по этим контрактам;
       - сведения  об   основных  видах  строительного   оборудования,которое предполагается использовать в ходе выполнения контракта;
       - сведения о квалификации  и опыте руководителей и  техническихспециалистов, предлагающихся для выполнения контракта;
       - отчеты о финансовом  состоянии участника, например, отчеты  охозяйственной деятельности;
       - сведения,   подтверждающие   наличие  оборотных   средств   вдостаточных объемах для выполнения контракта;
       - информацию, касающуюся судебных  разбирательств, в которые  внастоящее время или в течение последних нескольких лет был  вовлеченподрядчик с указанием сторон тяжбы и оспариваемых сумм;
       - предложения по заключению контрактов субподряда на компонентыработ по  строительству, составляющих  более  10 (десяти)  процентовцены контракта.
       Чтобы претендовать на  получение  контракта, подрядчики  должныудовлетворять следующим минимальным квалификационным критериям:
       - иметь  годовой оборот  строительных  работ не  менее  объема,указанного в информационном сообщении конкурсной заявки;
       - иметь  за последние  несколько  лет  опыт работы  в  качествегенерального подрядчика  по  двум или  более строительным  подрядам,аналогичным по  характеру и  степени сложности  данным работам.  Этотребование предусматривает завершенность  таких работ не менее,  чемна 70 (семьдесят) процентов;
       - иметь   предложения   по   своевременному   приобретению   (всобственность, аренду, напрокат и т.д.) основных видов оборудования;
       - иметь руководителя контракта с опытом выполнения  аналогичныхпо характеру и объему работ;
       - иметь  ликвидные активы  и/или  заемные средства  за  вычетомдругих  контрактных  обязательств   и  без  учета  любых   возможныхавансовых платежей по контракту в размере суммы не менее, чем  суммаконкурсной заявки.
       Наличие в   прошлом   неоднократных  судебных   и   арбитражныхразбирательств,  в  результате  которых  решения  выносились  противподрядчика, может  привести к  отстранению его от  участия в  торгах(конкурсе).
            3. Одна конкурсная заявка от участника конкурса
       Участник торгов (конкурса) может подать только одну  конкурснуюзаявку.
                    4. Затраты на участие в конкурсе
       Участник торгов  (конкурса)  несет  все  затраты,  связанные  сподготовкой и подачей конкурсной заявки. Заказчик ни в каких случаяхне имеет обязанностей и не несет ответственности за такие затраты.
                          5. Посещение участка
       Участнику торгов    (конкурса)    рекомендуется    под     своюответственность  посетить  и   осмотреть  участок  строительства   иприлегающую территорию и получить  все сведения, которые могут  бытьему  необходимы  для  подготовки  конкурсной  заявки  и   заключенияконтракта на работы по  строительству. Затраты на посещение  участкапокрывает подрядчик из собственных средств.
             КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ТОРГОВ (КОНКУРСА)
                6. Содержание документации для конкурса
       Конкурсная документация для торгов  (конкурса) включает в  себядокументы, перечисленные ниже:
       - инструкции подрядчикам - участникам конкурса и информационноесообщение конкурсной заявки;
       - условия контракта;
       - ведомость объемов работ;
       - образцы форм;
       - Положение о порядке проведения конкурсного отбора
                7. Разъяснение документации для конкурса
       Подрядчик по  любому  вопросу  относительно  документации   дляторгов (конкурса) может обратиться к заказчику в письменном виде  поадресу заказчика, указанному в приглашении к участию в конкурсе.
       Заказчик ответит  на такой  запрос  при условии  получения  егораньше,  чем  за  20  (двадцать)  дней  до  окончания  срока  подачиконкурсных заявок.
       Ответ заказчика с указанием характера запроса, но без ссылки наисточник, направляется  всем  лицам,  получившим  документацию   дляконкурса.
           8. Внесение изменений в документацию для конкурса
       В течение срока приема  конкурсных заявок заказчик имеет  правовнести изменения в документацию для торгов (конкурса) путем  выпускадополнений (поправок).
       Любое дополнение (поправка)  является  частью документации  дляторгов (конкурса)  и в  письменном виде доводится  до сведения  всехлиц, получивших документацию для торгов (конкурса).
       Подрядчики должны  уведомить  заказчика  о  получении   каждогодополнения (поправки).
       Чтобы предоставить участникам  конкурса достаточно времени  дляучета  дополнений  (поправок)  при  подготовке  конкурсных   заявок,заказчик должен при  необходимости продлить сроки подачи  конкурсныхзаявок.
               ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК
                       9. Язык конкурсной заявки
       Все документы, имеющие отношение  к конкурсным заявкам,  должныбыть  написаны  на  языке,  указанном  в  информационном   сообщенииконкурсной заявки.
             10. Документы, составляющие конкурсную заявку
       Конкурсная заявка,  которую  представляет  подрядчик,  включаетследующие документы:
       - конкурсную заявку;
       - ведомость объемов работ с указанием цен;
       - формы    квалификационных   сведений    и    квалификационнуюдокументацию.
                       11. Цены конкурсной заявки
       Условия контракта  распространяются  на  весь  объем  работ  построительству на основании  ведомости объемов работ,  представленнойучастником торгов (конкурса).
       Подрядчик указывает  расценки   и  цены   по  всем   категориямстроительных  работ,   по  объектам,   описанным  в   информационномсообщении.
       Подрядчик вместе с  конкурсной заявкой  должен представить  всюинформацию,  указанную   в  информационном   сообщении  и   условияхконтракта.
                  12. Срок действия конкурсной заявки
       Конкурсные заявки действительны в  течение срока, указанного  винформационном сообщении конкурсной заявки.
       В исключительных случаях  заказчик  может попросить  участниковторгов  (конкурса)  продлить  срок  действия  конкурсных  заявок  наопределенный период.
       Запрос и ответы на  него совершаются в  письменном виде или  потелеграфу.
             13. Оформление и подписание конкурсной заявки
       Подрядчик должен   подготовить    один   экземпляр    оригиналадокументов, входящих в конкурсную заявку, который подшивается в одинтом с формой конкурсной заявки.
       Оригинал конкурсной  заявки должен  быть  отпечатан и  подписанлицом или  лицами, имеющим(и)  все полномочия для  их подписания  отимени подрядчика. Все страницы конкурсной заявки, в которые  внесеныдополнения или поправки, должны быть парафированы лицом или  лицами,подписавшими конкурсную заявку. Никакие изменения или дополнения  недопустимы в конкурсной заявке, за исключением тех, которые сделаны всоответствии с указаниями заказчика  или необходимы для того,  чтобыисправить ошибки, сделанные подрядчиком. В таких случаях исправлениеошибок  парафируется  лицом  или  лицами,  подписавшими   конкурснуюзаявку.
                        ПОДАЧА КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК
            14. Опечатывание и маркировка конкурсной заявки
       Подрядчик запечатывает  конкурсную  заявку в  конверт.  Конвертдолжен:   быть  адресован   заказчику   по  адресу,   указанному   винформационном  сообщении  конкурсной  заявки;  содержать   названиепроекта  (предмета торгов  (конкурса),  указанного в  информационномсообщении конкурсной заявки  и слова "Не  вскрывать до" с  указаниемвремени   и  даты,   зафиксированных   в  информационном   сообщенииконкурсной заявки.
              15. Окончание срока подачи конкурсных заявок
       Конкурсные заявки должны  быть получены  заказчиком по  адресу,указанному им, не позднее времени и даты, указанных в информационномсообщении конкурсной заявки.
       Заказчик может продлить  срок подачи заявок,  внеся поправку  вдокументацию для торгов (конкурса). В этом случае срок действия всехправ и  обязанностей заказчика  и подрядчика  продлевается с  учетомизмененной окончательной даты.
              16. Конкурсные заявки, поданные с опозданием
       Заказчик возвращает   подрядчикам,    не   распечатывая,    всеконкурсные   заявки,   которые    он   получает   после    окончанияустановленного срока их подачи.
             17. Изменения в конкурсных заявках и их отзыв
       Подрядчик может  внести  изменения  в  конкурсную  заявку   илиотозвать ее, направив  заказчику уведомление  в письменном виде,  доистечения установленного срока подачи конкурсных заявок.
       Уведомление о внесении изменений  или отзыве конкурсной  заявкидолжно  быть  подготовлено,  запечатано,  помечено  и  доставлено  всоответствии с пунктами  13 и 14 настоящей  Инструкции. При этом  навнешнем и внутреннем конвертах дополнительно указывается:  "Внесениеизменений" или "Отзыв".
       Никакие изменения не  могут  быть внесены  в конкурсные  заявкипосле истечения срока их подачи.
       Отзыв конкурсной  заявки  в промежутке  между  датой  истечениясрока подачи конкурсных заявок и датой истечения срока их  действия,указанных  в  информационном  сообщении  конкурсной  заявки  или   всоответствии с  пунктом 12  настоящей Инструкции,  может привести  кутрате права на обеспечение конкурсной заявки.
       Предложения о   предоставлении   скидок  или   изменениях   ценконкурсных заявок иным образом могут подаваться подрядчиками  тольков порядке внесения этих изменений в конкурсную заявку в соответствиис  настоящим  пунктом  или   путем  их  включения  в   первоначальнопредставленную конкурсную заявку.
             ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ И ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК
             18. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками
       Заказчик вскрывает  конверты  с конкурсными  заявками,  включаявнесенные  изменения,  в  присутствии  представителей   подрядчиков,которые пожелают при этом присутствовать, в то время и в том  месте,которые указаны в информационном сообщении конкурсной заявки.
       В первую очередь должны быть вскрыты и зачитаны вслух  конвертыс пометкой "Отзыв"  Не будут вскрываться  те конверты с  конкурснымизаявками, для отзыва которых представлено приемлемое уведомление  оботзыве.
       При вскрытии  конвертов  с  конкурсными  заявками   объявляетсянаименование подрядчиков, цены конкурсной заявки, общая сумма каждойконкурсной  заявки,  информация  о  скидках,  отзыве  и  изменениях,внесенных в конкурсную  заявку, наличии или отсутствии  необходимогообеспечения  и   все  другие  сведения,   которые  заказчик   сочтетуместными.
       Заказчик подготавливает протокол процедуры вскрытия  конкурсныхзаявок с внесением в него вышеперечисленной информации.
                   19. Соблюдение конфиденциальности
       Информация относительно   изучения,   разъяснения,   оценки   исопоставления конкурсных заявок, а также рекомендации по присуждениюконтракта  не  подлежат  разглашению  подрядчикам  или  иным  лицам,которые официально не имеют отношения к этому процессу, до того, какбудет  объявлен  победитель конкурсных  торгов  (конкурса).  Попыткиподрядчиков повлиять  на рассмотрение  заказчиком конкурсных  заявокили присуждение контракта могут послужить основанием для  отклоненияконкурсной заявки такого подрядчика.
                   20. Разъяснение конкурсных заявок
       Чтобы облегчить  процесс   изучения,  оценки  и   сопоставленияконкурсных заявок, заказчик  может, по своему усмотрению,  попроситьучастника торгов  (конкурса)  дать разъяснения  по своей  конкурснойзаявке, включая разъяснения  по поводу разбивки единичных  расценок.Просьба о разъяснении и ответы  на нее посылаются в письменном  видепо  телеграфу.  При  этом   не  должно  поступать  никаких   просьб,предложений или  разрешений на  изменение цены  или сути  конкурснойзаявки, за исключением случаев, когда это необходимо для исправленияарифметических ошибок, обнаруженных заказчиком при оценке конкурснойзаявки.
      21. Изучение конкурсных заявок и определение их соответствия
                 требованиям документации для конкурса
       Прежде чем приступить к подробному изучению конкурсных  заявок,заказчик должен определить:
       - соблюдены ли правила подписания конкурсной заявки;
       - сопровождается ли конкурсная заявка необходимым обеспечением;
       - соответствует ли  конкурсная заявка требованиям  документациидля торгов (конкурса).
       Конкурсная заявка считается  отвечающей  требованиям, если  онасоответствует условиям, положениям и спецификациям документации  дляторгов (конкурса) без существенных отклонений или оговорок.
       Существенными считаются отклонения:
       - которые   оказывают   влияние   на   объем,   качество    илиосуществление работ по ремонту;
       - нарушают требования документации для торгов (конкурса);
       - ограничивают права заказчика или обязательства подрядчика  поконтракту;
       - исправление которых поставит в неравные условия  конкурентнойборьбы  других  подрядчиков,  представивших  отвечающие  требованиямконкурсные заявки.
       Если конкурсная  заявка   не  отвечает   требованиям,  то   онаотклоняется заказчиком и впоследствии после внесения соответствующихисправлений   не   может  быть   признана   отвечающей   требованиямдокументации для торгов (конкурса).
                         22. Исправление ошибок
       Заявки, признанные   по   существу   отвечающими   требованиям,проверяются заказчиком на предмет наличия арифметических ошибок.
       Заказчик исправляет ошибки следующим образом:
       - если  имеется  расхождение   между  цифрами  и  словами,   топреимущество имеет сумма, выраженная словами;
       - если имеется  расхождение между единичной  расценкой и  общейсуммой,  полученной в  результате  умножения единичной  расценки  наколичество,  преимущество   будет  иметь   единичная  расценка,   заисключением случаев, когда, по мнению заказчика, совершенно очевиднопроизошла  грубая  ошибка  в постановке  знака  десятичной  дроби  вединичной расценке. В таких  случаях преимущество будет иметь  общаясумма, а единичная расценка должна быть исправлена.
       Сумма, указанная в конкурсной заявке, корректируется заказчикомв соответствии  с  вышеизложенными правилами  исправления  ошибок  исчитается при  согласии подрядчика обязательной.  Если подрядчик  непринимает исправление, его  конкурсная заявка отклоняется с  утратойправа на обеспечение.
              23. Оценка и сопоставление конкурсных заявок
       Заказчик оценивает и  сравнивает только  те конкурсные  заявки,которые  признаны  соответствующими  требованиям  документации   дляторгов (конкурса).
       При оценке конкурсных заявок заказчик оценивает каждую из  них,внося корректировки в цену конкурсной заявки с учетом следующего:
       - исправления ошибок согласно вышеназванному пункту;
       - исключения  резервных  сумм и  отчислений  на  непредвиденныерасходы согласно ведомости объемов работ, учитывая при этом  дневнуювыработку, если расценки конкурентоспособны;
       - допустимых  корректировок,   отражающих  скидки  или   другиеизменения цен, предложенные  в соответствии  с пунктом 17  настоящейИнструкции.
       Заказчик оставляет за собой  право принять или отклонить  любыеизменения,  отклонения  или альтернативные  предложения.  Изменения,отклонения,  альтернативные предложения  и  другие факторы,  которыепревышают требования  документации  для торгов  (конкурса) или  инымобразом приводят к получению заказчиком непредусмотренных выгод,  неучитываются при оценке конкурсных заявок.
        24. Контракты с заказчиком, предложение вознаграждения,
                     заключение тайного соглашения
       За исключением    предусмотренного   пунктом    20    настоящейИнструкции, ни один из подрядчиков не должен вступать в контракты  сзаказчиком  по  каким-либо  вопросам,  связанным  с  его  конкурснойзаявкой,  с  момента  вскрытия  конвертов  с  заявками  до   моментаприсуждения контракта.
       Заказчик вправе  отклонить  конкурсную заявку,  получив  на  топредварительное  согласие  со стороны  уполномоченного  федеральногооргана,  если  он  установит, что  подрядчик,  представивший  даннуюконкурсную заявку,  предложил, дал  или согласился  дать, прямо  иликосвенно, служащему, который работал или работает с заказчиком,  илидругому представителю государственной власти вознаграждение в  любойформе, работу  или иную  услугу,  или ценность  в качестве  стимула,который может повлиять на принятие заказчиком решения, связанного  спроцедурами закупок.
       Конкурсная заявка   отклоняется,   если   подрядчик    заключилсоглашение о зафиксированной цене или иное тайное соглашение с однимили  более  участниками  конкурса   с  целью  оказания  влияния   нарезультаты  конкурса.  Такое  отклонение  конкурсной  заявки  и  егопричины заносятся в протокол процедур закупок, а подрядчику,  заявкакоторого отклонена, незамедлительно сообщается об этом.
                           Признание заявки,
           выигравшей торги (конкурс) - заключение контракта
                   25. Критерии заключения контракта
       Заказчик заключит контракт с тем подрядчиком, конкурсная заявкакоторого отвечает требованиям и  имеет наименьшую цену при  условии,что этот подрядчик признан.
          26. Право заказчика принять или отклонить конкурсные
                                 заявки
       Заказчик оставляет  за  собой право  отклонить  все  конкурсныезаявки и  прекратить процесс  торгов  (конкурса) в  любой момент  дозаключения контракта, не неся при этом никакой ответственности передподрядчиками, которым такое  действие может  нанести ущерб, а  такжеобязательства информировать подрядчиков о причинах своих действий.
         27. Уведомление о признании заявки, выигравшей конкурс
       До истечения   срока   действия  конкурсных   заявок   заказчикуведомляет  победителя конкурса  подтверждением  заказным письмом  отом, что его заявка принимается.  В этом письме должна быть  указанасумма, которую заказчик обязуется уплатить подрядчику за  завершениеи  техническое  обслуживание  работ   по  ремонту,  как  указано   вконтракте.
       Уведомление о  признании  заявки, выигравшей  торги  (конкурс),равносильно  заключению  контракта,  после  чего  подрядчик   обязанподписать контракт.
       Контракт включает  все   договоренности   между  заказчиком   иподрядчиком   -  победителем   торгов   (конкурса).  Этот   контрактподписывается  заказчиком   и  направляется   подрядчику  вместе   суведомлением о присуждении контракта. Подрядчик подписывает контракти доставляет его в течение 20 (двадцати) дней с момента  присужденияконтракта этому подрядчику.  После подписания подрядчиком  контрактазаказчик    незамедлительно   направляет    уведомления    остальнымподрядчикам о том, что их предложения отклонены.
                28. Авансовый платеж и гарантия на него
       Авансовый платеж производится  заказчиком по  цене контракта  всоответствии с  условиями контракта в  пределах максимальной  суммы,указанной в информационном сообщении.
                   29. Законодательное регулирование
       Государственные закупки  товаров,  работ и  услуг  регулируютсядействующим законодательством Российской Федерации.
                        30. Право на обжалование
       Подрядчики имеют право на  обжалование незаконного решения  илидействий заказчика в  связи с процедурами  закупок в соответствии  сУказом Президента  Российской Федерации "О  первоочередных мерах  попредотвращению  коррупции  и   сокращению  бюджетных  расходов   приорганизации закупки продукции для государственных нужд" от 8  апреля1997 г. N 305 и действующим законодательством Российской Федерации.
                                                        Приложение N 3
                              к Положению о порядке конкурсного отбора
                        предприятий по проведению капитального ремонта
                                        муниципального жилищного фонда
                       КОНТРАКТ (ДОГОВОР ПОДРЯДА)г.________________ "__"___________19___г.__________________________________________________________________,
            (наименование предприятия, выполняющего работу)именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", в лице___________________________________________________________________________________________,
                          (должность, Ф.И.О.)действующего на основании_________________________________________,
                                 (Устава, положения)с одной стороны, и________________________________________________,
                         (наименование предприятия-заказчика)именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице____________________________________________________________________________________________,
                          (должность, Ф.И.О.)действующего на основании_________________________________________,
                                 (Устава, положения)с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
                          1. Предмет договора
       1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить позаданию Заказчика_________________________________________________,
                              (определение работы)сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принятьрезультат работы и оплатить его.
       1.2. Работа выполняется иждивением Подрядчика - из егоматериалов, его силами и средствами.
       Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качествопредоставленных им материалов и оборудования, а также запредоставление материалов и оборудования, обремененных правамитретьих лиц.
       1.3. Срок действия настоящего договора:
       начальный срок_______________________________________________;
       конечный срок________________________________________________.
       Отдельные этапы работы и сроки их завершения определены вПриложении N 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
       Ответственность за нарушение как начального и конечного, таки промежуточных сроков выполнения работы несет Подрядчик, еслииное не предусмотрено настоящим договором.
              2. Цена работы. Порядок расчетов по договору
       2.1. Цена подлежащей выполнению работы по настоящему договоруопределяется по смете, представленной Подрядчиком (Приложение N 2к настоящему договору) и составляет___________________________________________________________________________________________________.
       Смета приобретает силу и становится неотъемлемой частьюнастоящего договора с момента утверждения ее Заказчиком.
       Цена работы по настоящему договору подряда включает компенсациюиздержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.
       2.2. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере____________________________________________________________ втечение __________ дней после подписания настоящего Договора.Окончательный расчет производится после окончательной сдачи работПодрядчиком Заказчику при условии, что работа выполнена надлежащимобразом и в согласованные сроки, установленные настоящимдоговором, или досрочно с согласия Заказчика.
       2.3. Если фактические расходы подрядчика оказались меньшетех, которые учитывались при определении цены работы, Подрядчикимеет право на оплату работы по цене, указанной в п. 1.2настоящего договора, если Заказчик не докажет, что полученнаяПодрядчиком экономия повлияла на качество выполненной работы.
                     3. Права и обязанности Сторон
       3.1. Подрядчик:
       - несет  риск  случайной  гибели  или  случайного   поврежденияматериалов и оборудования;
       - несет  риск  случайной  гибели  или  случайного   повреждениярезультата выполненной работы до приема ее Заказчиком.
       3.2. При просрочке передачи или приема результата работы риски,предусмотренные в  п.  3.1   настоящего  договора,  несет   сторона,допустившая просрочку.
       3.3. Подрядчик   вправе   самостоятельно   определять   способывыполнения задания Заказчика.
       3.4. Подрядчик обязан  немедленно предупредить  Заказчика о  независящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности илипрочности   результатов  работы   либо   создают  невозможность   еезавершения в срок.
       3.5. Если возникнет  необходимость в проведении  дополнительныхработ, и  в связи  с этим в  существенном повышении  цены работы  наопределенном  этапе   выполнения  работ   по  настоящему   договору,Подрядчик обязан своевременно  предупредить об этом Заказчика.  ЕслиЗаказчик не  согласен на превышение  согласованной первоначально  посмете цены работы, он вправе  отказаться от договора. В этом  случаеЗаказчик уплачивает Подрядчику цену за выполненную часть работы.
       Подрядчик, своевременно   не    предупредивший   Заказчика    онеобходимости превышения указанной в п. 1.2 настоящего договора ценыработы, обязан выполнить договор  по цене, определенной в  настоящемдоговоре подряда.
       3.6. При  существенном   возрастании  стоимости  материалов   иоборудования,  предоставляемых  Подрядчиком,  которые  нельзя   былопредусмотреть при  заключении настоящего  договора, Подрядчик  имеетправо требовать увеличения установленной по договору цены работы,  апри отказе Заказчика выполнить это требование - расторгнуть  договорв соответствии со ст. 451 ГК РФ.
       3.7. Заказчик вправе:
       - во всякое время проверять ход и качество работы,  выполняемойПодрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;
       - отказаться от  исполнения настоящего  договора и  потребоватьвозмещения  убытков, если  Подрядчик  не приступает  своевременно  кисполнению  настоящего  договора  или  выполняет  работу   настолькомедленно,  что  окончание  ее   к  сроку,  указанному  в   договоре,становится явно невозможным;
       - назначить   Подрядчику    разумный   срок   для    устранениянедостатков, если во время  выполнения работы станет очевидным,  чтоона  не  будет  выполнена надлежащим  образом,  и  при  неисполненииПодрядчиком  в  назначенный  срок  этого  требования  отказаться  отнастоящего договора либо поручить исправление работ другому лицу  засчет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
       3.8. Заказчик вправе  в  любое время  до  сдачи ему  результатаработы отказаться от  исполнения договора, уплатив Подрядчику  частьустановленной  цены  пропорционально части  работы,  выполненной  дополучения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.
       Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненныепрекращением настоящего Договора,  в пределах  разницы между  ценой,определенной  за  всю   работу,  и   частью  цены,  выплаченной   завыполненную работу.
         4. Приемка Заказчиком работы, выполненной Подрядчиком
       4.1. Заказчик  обязан  в  сроки и  в  порядке,  предусмотренныенастоящим  договором  подряда,  с участием  Подрядчика  осмотреть  ипринять выполненную работу  (ее результат) по  акту сдачи -  приемки(Приложение  N  3   к  настоящему   договору),  а  при   обнаруженииотступлений  от  договора,  ухудшающих результат  работы,  или  иныхнедостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
       4.2. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке,вправе ссылаться на них только в  случаях, если в акте приемки  былиоговорены эти недостатки либо возможность последующего  предъявлениятребования об их устранении.
       4.3. Заказчик, принявший  работу без  проверки, лишается  правассылаться на недостатки работы,  которые могли быть установлены  приобычном способе ее приемки (явные недостатки).
       4.4. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления отнастоящего договора  или  иные  недостатки, которые  не  могли  бытьустановлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в  томчисле  такие,  которые  были умышленно  скрыты  Подрядчиком,  обязанизвестить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении.
       4.5. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора  поповоду недостатков выполненной  работы или  их причин по  требованиюлюбой  из  Сторон  должна  быть  назначена  экспертиза.  Расходы  попроведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когдаэкспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком  настоящегодоговора  или   причиной   связи  между   действиями  Подрядчика   иобнаруженными   недостатками.  В   указанных   случаях  расходы   наэкспертизу  несет  Сторона,  потребовавшая экспертизы,  а  если  онаназначена по соглашению между Сторонами, - обе Стороны поровну.
       4.6. При уклонении  Заказчиком от  принятия выполненной  работы(результата работы)  Подрядчик вправе  по истечении  месяца со  дня,когда согласно настоящему договору результат работы должен был  бытьпередан   Заказчику,   и  при   условии   последующего   двукратногопредупреждения  Заказчика  продать результат  работы,  а  вырученнуюсумму, за вычетом всех причитающихся Подрядчику платежей, внести  наимя Заказчика в  депозит в порядке,  предусмотренном статьей 327  ГКРФ.
                      5. Заключительные положения
       5.1. Во всем ином, не  урегулированном в настоящем договоре,  вчастности,  касающемся  ответственности Сторон,  сроков  обнаруженияненадлежащего качества работы, сроков исковой давности,  применяютсянормы действующего гражданского законодательства России.
       5.2. Договор  вступает  в   силу  с  момента  его   подписания,составлен в ____ экземплярах.
       5.3. Адреса Сторон и их банковские реквизиты:
       Заказчик: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
       Подрядчик: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                 Подписи сторон:
      Заказчик Подрядчик________________ _________________
       М.П. М.П.
       Комментарии:
       Если из закона  или  договора подряда  не вытекает  обязанностьподрядчика выполнить предусмотренную работу лично, подрядчик  вправепривлечь    к    исполнению   своих    обязательств    других    лиц(субподрядчиков).  В   этом  случае  подрядчик   выступает  в   ролигенерального подрядчика.
       Генеральный подрядчик несет перед Заказчиком ответственность запоследствия неисполнения или  ненадлежащего исполнения  обязательствсубподрядчиком в соответствии с правилами п. 1 ст. 313 и ст. 403  ГКРФ, а  перед субподрядчиком  - ответственность  за неисполнение  илиненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору подряда.
       Если иное не  предусмотрено законом или  договором, заказчик  исубподрядчик не вправе предъявлять друг другу требования,  связанныес нарушением  договоров,  заключенных каждым  из  них с  генеральнымподрядчиком.
       С согласия генерального  подрядчика  заказчик вправе  заключитьдоговоры на  выполнение отдельных  работ  с другими  лицами. В  этомслучае  указанные лица  несут  ответственность за  неисполнение  илиненадлежащее исполнение работы непосредственно перед заказчиком (ст.706 ГК РФ).
       Если на стороне подрядчика выступают одновременно два лица  илиболее, при  неделимости  предмета обязательства,  они признаются  поотношению  к  заказчику  солидарными  должниками  и   соответственносолидарными кредиторами.
       При делимости  обязательства,   а  также   в  других   случаях,предусмотренных  законом,  иными  правовыми  актами  или  договором,каждое из  указанных лиц  приобретает права и  несет обязанности  поотношению к заказчику в пределах  своей доли согласно ст. 321 ГК  РФ(ст. 707 ГК РФ).
                                                        Приложение N 1
                                                            к договоруУТВЕРЖДАЮ: СОГЛАСОВАНО:________________ __________________(полностью (полностью должностьдолжность Заказчика) Заказчика)<*>________________ ____________________
     (ф.и.о.) (ф.и.о.)" "___________199__г. " "___________199__г.
                          Техническое задание
                    к муниципальному договору N____
                       от "___"_________ 199__г.
                  на выполнение заказа _______________
         _____________________________________________________
                         (наименование заказа)УТВЕРЖДАЮ: СОГЛАСОВАНО:__________________ ____________________(полностью должность (полностью должностьЗаказчика) Заказчика)<*>__________________ __________________
     (ф.и.о.) (ф.и.о.)"__"__________199__г. "__"__________199__г.
                            Календарный план
           выполнения работ по муниципальному договору N ___
                        от " "___________199__г.+-----+--------------------------------+------------+-----------+---------------+| NN  | Наименование работ и           | Срок       | Поставщик | Получатель    ||     | основных этапов выполнения     | исполнения |           | (адрес)       |+-----+--------------------------------+------------+-----------+---------------+|                                                                               |+-------------------------------------------------------------------------------+
       -------------------------------
       <*> КонсультантПлюс: примечание - вероятно, имеется в видуПодрядчик.
                                                        Приложение N 2
                                                  к постановлению мэра
                                                   города Калининграда
                                             от 1 апреля 1998 г. N 857
                Перечень объектов и объемов капитального
                ремонта мягких кровель жилищного фонда,
                         со следующими сроками:1. ул. Грига, 3-13 - 1820 кв.м май - июнь2. ул. Багратиона, 1-13 - 2117 кв.м май - июнь3. Еловая аллея, 65-69 - 770 кв.м июнь - июль4. ул. Емельянова, 248-254 - 952 кв.м май - июнь5. пер. Серпуховский, 2-12 - 1225 кв.м июль - август6. ул. Черняховского, 6-12 - 2770 кв.м июнь - июль7. ул. Бахчисарайская, 20-22 - 460 кв.м июнь - июль8. ул. Олега Кошевого, 1 - 908 кв.м июль - август9. ул. Береговая, 64 - 662 кв.м июнь - июль10. ул. Береговая, 64а - 662 кв.м июль - август
                                                        Приложение N 3
                                                  к постановлению мэра
                                                   города Калининграда
                                             от 1 апреля 1998 г. N 857
                Перечень объектов и объемов капитального
                    ремонта фасадов жилищного фонда,
                со следующими сроками проведения работ:1. ул. Театральная, 13-19 - 2158 кв.м май - июнь2. Ленинский пр., 11, 13, 15 - 1186 кв.м май - июнь3. Ленинский пр., 17-19 - 1115 кв.м июнь - июль4. Ленинский пр., 21-25 - 1720 кв.м июнь - июль5. Ленинский пр., 27-31 - 1720 кв.м июль - август6. Ленинский пр., 35-37 - 2523 кв.м июль - август7. Ленинский пр., 39-45 - 2788 кв.м июнь - июль8. Ленинский пр., 47-53 - 2158 кв.м июль - август9. Ленинский пр., 55-61 - 2176 кв.м август - сентябрь10. Ленинский пр., 63-67 - 1925 кв.м август - сентябрь11. Ленинский пр., 6-8 - 1201 кв.м май - июнь12. Ленинский пр., 8а-8б - 1210 кв.м июнь - июль13. Ленинский пр., 10-14 - 3248 кв.м июнь - июль14. Ленинский пр., 20-26 - 2103 кв.м июль - август
                                                        Приложение N 4
                                                  к постановлению мэра
                                                   города Калининграда
                                             от 1 апреля 1998 г. N 857
                          Объявление в газету
                        "Калининградская Правда"
       15 мая  1998  года  в  15-00  часов  в  мэрии  г.  Калининградапроводится конкурсный отбор  подрядных организаций для  капитальногоремонта мягких кровель жилищного фонда.
       К участию  в  конкурсе  допускаются  только  юридические  лица,своевременно подавшие заявки.
       Для участия в конкурсе необходимо до 14 мая 1998 года подать  вконкурсную комиссию следующие документы:
       - письмо - заявку, с приложениями по формам 1-7;
       - коммерческое предложение в отдельном запечатанном конверте;
       - лицензию на этот вид деятельности.
       На конкурс выставляются следующие объекты и объемы капитальногоремонта кровель жилищного  фонда, со  следующими сроками  проведенияработ1. ул. Грига, 3-13 - 1820 кв.м май - июнь2. ул. Багратиона, 1-13 - 2117 кв.м май - июнь3. Еловая аллея, 65-69 - 770 кв.м июнь - июль4. ул. Емельянова, 248-254 - 952 кв.м май - июнь5. пер. Серпуховский, 2-12 - 1225 кв.м июль - август6. ул. Черняховского, 6-12 - 2770 кв.м июнь - июль7. ул. Бахчисарайская, 20-22 - 460 кв.м июнь - июль8. ул. Олега Кошевого, 1 - 908 кв.м июль - август9. ул. Береговая, 64 - 662 кв.м июнь - июль10. ул. Береговая, 64а - 662 кв.м июль - август
       Оплата за проведение ремонтных работ осуществляется по графику,с учетом 30% предоплаты от сметной стоимости.
       Всю информацию  и  предложения   о  конкурсе  участники   могутполучить  по адресу  мэрии  города: пл.  Победы,  1, каб.  71;  тел.43-07-52, 21-64-22.
                                                   Конкурсная комиссия
                                                        г. Калининград
                                                        Приложение N 5
                                                  к постановлению мэра
                                                   города Калининграда
                                             от 1 апреля 1998 г. N 857
                          Объявление в газету
                        "Калининградская Правда"
       20 мая  1998  года  в  15-00  часов  в  мэрии  г.  Калининградапроводится конкурсный отбор  подрядных организаций для  капитальногоремонта фасадов жилищного фонда.
       К участию  в  конкурсе  допускаются  только  юридические  лица,своевременно подавшие заявки.
       Для участия в конкурсе необходимо до 19 мая 1998 года подать  вконкурсную комиссию следующие документы:
       - письмо - заявку, с приложениями по формам 1-7;
       - коммерческое предложение в отдельном запечатанном конверте;
       - лицензию на этот вид деятельности.
       На конкурс выставляются следующие объекты и объемы капитальногоремонта фасадов фонда, со следующими сроками проведения работ:1. ул. Театральная, 13-19 - 2158 кв.м май - июнь2. Ленинский пр., 13-15 - 1186 кв.м май - июнь3. Ленинский пр., 17-19 - 1115 кв.м июнь - июль4. Ленинский пр., 21-25 - 1720 кв.м июнь - июль5. Ленинский пр., 27-31 - 1720 кв.м июль - август6. Ленинский пр., 35-37 - 2523 кв.м июль - август7. Ленинский пр., 39-45 - 2788 кв.м июнь - июль8. Ленинский пр., 47-53 - 2158 кв.м июль - август9. Ленинский пр., 55-61 - 2176 кв.м август - сентябрь10. Ленинский пр., 63-67 - 1925 кв.м август - сентябрь11. Ленинский пр., 6-8 - 1201 кв.м май - июнь12. Ленинский пр., 8а-8б - 1210 кв.м июнь - июль13. Ленинский пр., 10-14 - 3248 кв.м июнь - июль14. Ленинский пр., 20-26 - 2103 кв.м июль - август
       Оплата за проведение ремонтных работ осуществляется по графику,с учетом 30% предоплаты от сметной стоимости.
       Всю информацию  и  предложения   о  конкурсе  участники   могутполучить  по адресу  мэрии  города: пл.  Победы,  1, каб.  71;  тел.43-07-52, 21-64-22.
                                                   Конкурсная комиссия
                                                        г. Калининград