Постановление Главы администрации Муниципального образования "Балтийский городской округ" от 10.06.1997 № 170

О порядке проведения подрядных торгов по реализации программ капитального строительства (реконструкции) и капитального ремонта на территории Балтийского городского округа

  
                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                         
            ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ БАЛТИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА           
                         КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ                        
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             
                 О порядке проведения подрядных торгов по               
                     реализации  программ капитального                  
                      строительства (реконструкции) и                   
                    капитального ремонта на территории                  
                       Балтийского городского округа                    
       В целях выполнения Указа Президента  Российской  Федерации  от  8апреля  1997  г.  N  305  "О  первоочередных  мерах  по предотвращениюкоррупции и сокращению  бюджетных  расходов  при  организации  закупкипродукции  для  государственных  нужд", принятого в целях эффективногорасходования средств бюджетов всех уровней и введением с  1  мая  1997года  Положения  об  организации  закупки  товаров,  работ и услуг длягосударственных нужд:
                               ПОСТАНОВЛЯЮ:                             
       1. Утвердить Положение о порядке проведения подрядных  торгов  пореализации   программ  капитального  строительства  (реконструкции)  икапитального  ремонта  на  территории  Балтийского  городского  округа(Приложение N 1).
       2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  наПредседателя Комитета по развитию округа Панкратова С.Н.
       3. Постановление вступает в силу со дня подписания.от 10 июня 1997 г.N 170Заместитель                                                 П.Н.БелоусГлавы городского округа
                                                          Приложение N 1
                                                         к постановлению
                                                 главы городского округа
                                              от 10 июня 1997 года N 170
                                ПОЛОЖЕНИЕ                               
           о порядке проведения подрядных торгов по реализации          
           программ капитального строительства (реконструкции)          
                   и капитального ремонта на территории                 
                      Балтийского городского округа                     
                     1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ                   
       1.1.  Положение  разработано  в  соответствии  с  Положением   оборганизации  закупки  товаров, работ и услуг для государственных нужд,утвержденного Указом Президента РФ N 305  от  8  апреля  1997  года  иосновными   принципами  Положения  о  подрядных  торгах  в  РоссийскойФедерации,  утвержденного   Госкомимуществом   РФ   и   Госстроем   РФраспоряжением от 13.04.93 г. N 660-Р/18-7 (ред. от 18.10.94).
       1.2.  Положение  дополняет  и  конкретизирует   функции,   права,обязанности  и  ответственность Организатора, претендентов, участниковторгов и членов  конкурсной  комиссии  при  администрации  Балтийскогогородского  округа  (в  дальнейшем  по  тексту  - Конкурсная комиссия)порядок проведения предварительной квалификации претендентов подрядныхторгов,  требования  к разработке и оформлению тендерной документации,критерии оценки предложений участников, а также порядок  разработки  изаключения  Договоров  подряда  на  выполнение  функций Подрядчика илиПроектировщика.
       1.3. Положение обязательно при проведении  подрядных  торгов  приразмещении   заказов   на   выполнение   работ   по  проектированию  истроительству   (реконструкции,   капитальному   ремонту)    объектов,финансируемых из федерального, областного и местного бюджетов.
       1.4.  Администрация  Балтийского   городского   округа   являетсязаказчиком торгов.
       1.5. Отдел капитального строительства  администрации  Балтийскогогородского округа является Организатором торгов.
       1.6.  Торги  проводит  конкурсная  комиссия   при   администрацииБалтийского городского округа.
       1.7. Финансирование проведения  торгов  при  необходимости  можетосуществляться  Организатором за счет средств, предусмотренных сводной(либо инвесторской) сметой на строительство  данного  объекта.  Размерсредств,  направляемых на проведение подрядных торгов, устанавливаетсяОрганизатором из расчета 40%  от  суммы  задатка  одного  претендента,определенного  дифференцированной  таблицей  и  подтверждается сводкойфактических  затрат  на  проведение  торга.  До  окончания  финансовыхрасчетов  по  проведению торга между Организатором и победителем этоготорга затраты на его проведение покрываются за счет Организатора торгаиз   задатка   победителя   торга.   Денежные   средства  от  задатковпретендентов вносятся на расчетный счет Организатора торга не  позднее20  дней  до  даты  проведения  конкурса  и после выявления победителявозвращаются в полном объеме претендентам, проигравшим торги.  Задатокпобедителя  торга  остается  у  Организатора торгов и частично идет напокрытие расходов по организации конкурса  из  расчета  40%  от  суммызадатка.
       1.8. До открытия финансирования заказа расходы могут оплачиватьсяОрганизатором  торга  за  счет средств, поступивших в виде задатков (впределах  40%  от  суммы  задатка  одного  участника),   установленныхПоложением.
       1.9. Претендент может принять участие  в  конкурсе  через  своегопредставителя (доверенное лицо).
             2. ФУНКЦИИ, ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ           
                           ОРГАНИЗАТОРА ТОРГОВ                          
       2.1. Организатор торгов осуществляет следующие функции:
       - вносит предложение Конкурсной комиссии о проведении торгов;
       - вносит предложение Конкурсной комиссии о виде торгов  (открытыеили   закрытые)   и   о   необходимости   проведения  предварительногоквалификационного отбора;
       - совместно с  Конкурсной  комиссией  определяет  условия  торгов(стартовую цену подряда, сроки строительства и проектирования объекта,критерии оценки предложений претендентов,  место  и  сроки  проведенияторгов, экологические требования и пр.);
       - осуществляет подготовку тендерной документации;
       - в случае открытых торгов  организует  публикацию  объявлений  оторгах   в  средствах  массовой  информации,  при  закрытых  торгах  -рассылает приглашения по почте либо другими средствами связи  в  адресконкретных потенциальных участников;
       -  определяет  сумму  задатка  по  дифференцированной  таблице  взависимости   от   стартовой   цены   подряда  (контрактной  стоимостиматериалов);
       - определяет цену тендерной  документации  по  дифференцированнойтаблице,  которая  предоставляется претендентам за определенную плату,не возвращаемую претенденту;
       -  в  случае  необходимости  совместно  с  Конкурсной   комиссиейпродлевает  сроки  предоставления заявок и предложений от претендентовпо их письменным просьбам и  своевременно  информирует  об  этом  всехостальных претендентов;
       - передает для утверждения в  Конкурсную  комиссию  разработаннуютендерную документацию по предмету торга;
       - осуществляет сбор, регистрацию и хранение заявок и  предложенийпретендентов торгов;
       - регистрирует отзыв заявок и предложений;
       - направляет приглашения претендентам на участие в торгах;
       - принимает участие в деятельности Конкурсной комиссии;
       - при необходимости совместно с  Конкурсной  комиссией  назначаетповторный торг, если по результатам предыдущего торга не был определенпобедитель, либо победитель  вовремя  не  подписал  Договор,  либо  подругим причинам;
       -  организует  учет  поступлений  от  претендентов   задатков   итендерной документации;
       -   осуществляет   оплату    услуг    специальных    организаций,консультантов и экспертов, участвующих в проведении подрядного торга;
       -  направляет  претендентам  тендерную  документацию  (после   еепредварительной оплаты);
       -  направляет  претендентам  уведомления  о  прохождении  ими   внеобходимых случаях предварительной квалификации или об отказе в этом;
       -  направляет  участникам  торгов   уведомления   о   результатахподрядных торгов;
       - совместно с заказчиком уточняет окончательные условия  Договорас   Подрядчиком   (или   Проектировщиком)   -  победителем  торгов  порезультатам торга;
       - совместно с заказчиком подписывает Договор с  Подрядчиком  (илиПроектировщиком) - победителем торгов.
       2.2. Организатор торгов имеет право:
       - не принимать документы от  претендентов  и  участников  торгов,если   они  не  соответствуют  нормативным  требованиям  или  небрежнооформлены;
       - предложить Конкурсной комиссии перенести сроки  приема  заявок,предложений или подведения результатов торгов;
       - предложить Конкурсной комиссии назначить повторный торг  с  темже  предметом  торга,  если  в  результате  первичного  торга не был в10-тидневный  срок  после  объявления  победителя   подписан   Договорподряда;
       - предложить Конкурсной комиссии изменить стартовую цену подряда;
       - предложить Конкурсной комиссии аннулировать результаты  торгов,если  были  поданы  неверные  сведения,  повлекшие  принятие неверногорешения по торгам, а также за нарушения условий настоящего Положения;
       - привлекать при необходимости для выполнения отдельных порученийпо  проведению  торгов  соответствующие  организации,  консультантов иэкспертов.
       2.3. Организатор торгов обязан:
       - обеспечить  разработку  и  утверждение  в  Конкурсной  комиссиитендерной документации в соответствии с действующими нормативами;
       -  создавать  равные  конкурсные  условия   для   предприятий   иорганизаций   независимо   от   форм   собственности  и  ведомственнойпринадлежности;
       - выдвигать единые требования к участникам  торгов,  не  допускаятребований,  которые  бы  соответствовали характеристике только одногоучастника (характеристике только его продукции, работ или услуг);
       - обеспечивать гласность проведения торга;
       - выплачивать компенсацию затрат (по согласованной  смете)  всем,кто на договорной основе принял участие в торгах;
       - не допускать оглашения конфиденциальных сведений.
       2.4. Организатор торгов несет ответственность:
       -  за  нарушение  положений,  правил  и  процедур  подготовки   ипроведения    торгов,    изложенных    в   Положении   и   действующихзаконодательных актах;
       - за нарушение  требований  сохранности  тендерных  документов  иконфиденциальности информации, представляемых претендентами;
       - за нарушение сроков проведения торгов.
             3. ФУНКЦИИ, ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ           
                               ПРЕТЕНДЕНТОВ                             
       3.1. Претенденты осуществляют следующих функции:
       -  предварительно   знакомятся   с   предметом   торга,   изучаюттребования,   предъявляемые   к   разработке  и  оформлению  тендернойдокументации;
       - направляют и регистрируют у Организатора торгов заявки, анкеты,гарантийные письма и другие документы;
       - после квалификационного  отбора  и  получения  от  Организатораторга  приглашения  на  участие в торге направляют и регистрируют своипредложения и другие документы;
       - оплачивают задаток;
       - в случае победы подписывают в установленные  сроки  Договор  навыполнение функций Подрядчика (или Проектировщика).
       3.2. Претенденты имеют право:
       - обращаться к Организатору торгов с просьбой о продлении  приемазаявок и предложений;
       - получать от Организатора торгов соответствующую  информацию  поусловиям и порядку проведения торгов;
       - отозвать свою заявку до установленного срока  окончания  приемапредложений (отзыв заявки должен быть зарегистрирован);
       -  наряду  с  предложениями,  составленными  в   соответствии   сусловиями    тендерной   документации,   представлять   альтернативныепредложения,   если   они   эффективней    условий,    предусмотренныхОрганизаторами торгов;
       - осматривать местоположение объекта торга;
       -  отказаться  в  письменном  виде  от  участия  в  торге   послеокончательной  даты  представления  предложений (в этом случае задатокучастнику не возвращается);
       -  отказаться  от  подписания  Договора,   если   участник   сталпобедителем   торгов   (его   задаток  в  этом  случае  ему  также  невозвращается).
       3.3. Претенденты имеют следующие обязанности:
       -  своевременно  представлять  и  регистрировать  у   Исполнителязаявку,  анкету, лицензию, гарантийные письма, учредительные документыи другие материалы;
       - отражать  в  представляемой  документации  правдивую  и  полнуюинформацию  в  соответствии  с  требованиями  и  условиями  настоящегоПоложения;
       -  соблюдать  положения,  правила  и  процедуры,  предусмотренныеПоложением и действующими законодательными актами;
       - вносить задаток в установленные сроки;
       - приобретать за плату, определенную дифференцированной таблицей,тендерную документацию;
       - присутствовать на заседании Конкурсной комиссии  при  оглашенииих  предложения  или  направлять  на  это заседание по соответствующейдоверенности своего представителя;
       -  в  случае  признания  участника  победителем  торга  подписатьДоговор  с  Организатором  торга на выполнение функций Подрядчика (илиПроектировщика).
       3.4. Претенденты несут ответственность:
       - за нарушение требований  полноты  и  достоверности  информации,указываемой  в  заявке,  анкете,  предложениях,  гарантийных письмах идругих документах;
       - за несоблюдение положений,  правил  и  процедур,  установленныхнастоящим Положением и действующими законодательными актами;
       - за  некорректное  поведение  при  оглашении  их  предложений  ирезультатов торга на Конкурсной комиссии.
       За вышеприведенные нарушения  Конкурсная  комиссия  может  лишитьнарушителя   статуса   участника   торгов.   Данный  факт  фиксируетсясоответствующим  протоколом.  Уведомление  участника  о  лишении   егостатуса  участника  торгов  осуществляется в письменном виде (закрытоеписьмо с уведомлением, телефонограмма, факс).
         4. ФУНКЦИИ, ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ        
                           КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ                          
       4.1. Конкурсная  комиссия  действует  на  основании  Положения  оконкурсной  комиссии  при администрации Балтийского городского округа,утвержденного Постановлением главы городского округа N 141 от 14.05.97г.
       4.2. Члены Конкурсной комиссии  по  проведению  подрядного  торгавыполняет следующие функции:
       - принятие решения о проведении торгов;
       - разработка и утверждение регламента Конкурсной комиссии;
       - совместно с Организатором торга определяют  вид  торга,  сроки,место   и   необходимость   проведения   предварительной  квалификациипретендентов;
       - обсуждение и утверждение тендерной документации;
       - формирование в случае необходимости  Квалификационной  комиссиидля проведения отбора претендентов;
       -  вскрытие  конвертов  и  оглашение  предложений  в  присутствиипретендентов,  проверка  соответствия  оформления предложений и другойдокументации  требованиям  и   условиям,   предусмотренным   тендернойдокументацией,    настоящим    Положением    и    другой   нормативнойдокументацией;
       -  установление  сроков   рассмотрения   и   оценки   предложенийпретендентов  в  день  их  оглашения  (до  30  дней)  в зависимости отсложности предмета торга и объявление этого срока на заседании,  когдапроисходит оглашение;
       -  оформление  протокола  о  вскрытии   конвертов   и   оглашениипредложений претендентов;
       оценка предложений и определение  победителя  или  принятие  иныхрешений по результатам торгов;
       - отмена в случае нарушения победителем торгов  условий  Договораприсуждения подряда данному победителю;
       - оформление и подписание протокола о результатах торгов;
       -  утверждение  протокола  о  результатах  торгов   председателемКонкурсной комиссии.
       4.3. Члены Конкурсной комиссии имеют право:
       - совместно с Организатором торгов продлить срок приема заявок  ипредложений   участников  торгов,  а  также  срок  оценки  предложенийпретендентов;
       - в случае, если самая низкая цена,  предложенная  претендентами,значительно   превышает  стартовую  цену  подряда,  то  отклонить  всепредложения и назначить повторный торг;
       - в случае несогласия с результатами  торгов  письменно  изложитьсвое  особое  мнение,  которое  прилагается  к протоколу о результатахторга, о чем в протоколе делается пометка.
       4.4. Члены Конкурсной комиссии имеют следующие обязанности:
       -  присутствовать  и  решать  вопросы  на  заседаниях  Конкурснойкомиссии;
       - участвовать в работе квалификационной комиссии;
       - объективно рассматривать и оценивать предложения претендентов ипринимать  решение  о  победителе торгов (либо о проведении повторноготорга);
       -  не  допускать  распространения  конфиденциальных  сведений  попредмету торга.
       4.5. Члены Конкурсной комиссии несут ответственность:
       - за нарушение равных конкурсных условий для всех претендентов;
       - за нарушение положений, правил  и  процедур  проведения  торга,определенных  настоящим  положением  и  действующими  законодательнымиактами;
       - за нарушение объективности оценки предложений претендентов.
            5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ          
                   ПРЕТЕНДЕНТОВ ТОРГА И КРИТЕРИИ ОТБОРА                 
       5.1.  Решение   о   предварительной   квалификации   претендентовпринимается Конкурсной комиссией по представлению Организатора торгов.
       5.2.   Предварительный   квалификационный   отбор    претендентовосуществляется  специально  созданной  квалификационной  комиссией илиОрганизатором торгов.
       5.3.    Предусматривается    следующий     порядок     проведенияквалификационного отбора претендентов:
       - сообщение о проведении квалификационного отбора претендентов;
       - выявление претендентов торга по поступившим заявкам;
       -  рассмотрение   и   предварительная   оценка   заявок,   анкет,гарантийных   писем,   лицензий,  учредительных  документов  и  другихдокументов;
       - анализ  и  оценка  технической,  организационной  и  финансовойвозможности    претендента    с    учетом    требований   и   условий,сформулированных в тендерной документации и настоящем Положении;
       - вынесение решения о результатах предварительной квалификации  иоформление соответствующего протокола;
       -  извещение  претендентов  о  прохождении  ими   предварительнойквалификации  и  приглашение  для  участия  в торге или об отказе им вучастии в торге.
       5.4. Критериями отбора претендентов  торга  являются  финансовые,организационные,  технические  и  правовые характеристики деятельностипредприятия-претендента.    Процесс    предварительной    квалификациивключает:
       -   рассмотренные    соответствия    сведений    и    документов,представленных претендентами, требованиям анкеты;
       -  анализ  информации  и  оценка  технических,   организационных,финансовых возможностей претендентов;
       - проверка сведений, представленных претендентами;
       - составление экспертных заключений;
       - вынесение решения о результатах предварительной квалификации.
       К торгу не допускаются претенденты:
       - которые находятся в  состоянии  реорганизации,  ликвидации  илибанкротства (кроме процесса приватизации);
       - сообщившие о себе ложные сведения;
       - не представившие в установленный срок (или представившие не  поформе) необходимые документы ;
       - не  соответствующие  техническим  и  организационным  условиям,сформулированным  в  тендерной документации в зависимости от спецификиобъекта торгов.
       5.5.  После  прохождения  квалификационного  отбора   претендентыдолжны  представить предложения участников торга и оплатить задаток непозднее 20-ти дней до  даты  проведения  конкурса.  После  направленияпредложений  и  оплаты  задатка  претендент  получает статус участникаторга.
       5.6.  Если  претендент  в  установленный   срок   не   представитпредложения  участника  и  (или)  не  оплатит  задаток,  он Конкурснойкомиссией не допускается к торгу.
       5.7. Результаты квалификации  оформляются  протоколом  Конкурснойкомиссии. Претенденту посылается соответствующее уведомление об отказеили о допуске к участию в торге.
       5.8.  Решение  конкурсной  комиссии  о  прохождении  претендентомпредварительной   квалификации   не   может   являться  подтверждениемдостоверности сведений, сообщенных претендентом.
            6. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ И ОФОРМЛЕНИЮ ТЕНДЕРНОЙ           
                               ДОКУМЕНТАЦИИ                             
       6.1.  Примерный  состав  тендерной  документации  по   проведениюподрядного торга:
       - заявка на участие в торге;
       - анкета претендента торга;
       -   проектно-сметная   документация   (состав    проектно-сметнойдокументации   определяется   Организатором   совместно  с  Конкурснойкомиссией);
       - приглашение для претендентов на участие в торге;
       - предложение претендента.
       6.2. Претендент должен представить в качестве приложений к заявкеследующие документы:
       - перечень наиболее крупных построенных объектов;
       - балансы, расчеты прибылей и убытков, справки  о  дебиторской  икредиторской задолженностях;
       - проект Договора на выполнение функций Подрядчика;
       -  учредительные  документы  (устав,  учредительный  договор  илиутвержденный   план   приватизации,   свидетельство   о  регистрации),заверенные руководителем и печатью предприятия;
       - анкеты по установленному образцу;
       - копии лицензий на  право  производства  работ,  соответствующихпредмету торгов (заверенную руководителем и печатью предприятия).
       6.3.  Претендент   должен   представить   в   составе   тендерныхпредложений:
       - обоснование предлагаемой цены подряда;
       - обоснование сроков строительства;
       - данные по организации материально-технического снабжения;
       -  технические  свидетельства  на  применение  новых  материалов,изделий и конструкций, сертификатов соответствия;
       - другие документы, обосновывающие предложения участника торгов.
       6.4. По решению Конкурсной комиссии в состав  документации  могутбыть включены другие документы.
       6.5.  Разработка  и  оформление  тендерной  документации   должныотвечать следующим требованиям:
       - тендерная документация должна быть разработана  таким  образом,чтобы   все   претенденты  трактовали  положения,  изложенные  в  ней,одинаково;
       -  при  описании  условий  и   предложений   должны   приниматьсяобщепринятые  обозначения и наименования в соответствии с требованиямидействующих нормативных документов;
       - сведения, которые содержатся в  предложениях  претендентов,  недолжны допускать двусмысленных толкований;
       - все документы, предъявленные претендентами и входящие в  составтендерной   документации,   должны  быть  подписаны  руководителями  искреплены соответствующей печатью;
       - тендерная документация,  представляемая  претендентами,  должнабыть   заполнена   по  всем  пунктам,  иначе  предложения  претендентасчитаются недействительными;
       - предложения направляются  претендентом  Организатору  торгов  взапечатанных  двойных  конвертах  по  одному экземпляру. На внутреннемконверте   указывается   наименование   объекта   конкурса   и   дата,установленная   при   приеме   предложений.   На  внешнем  конверте  -дополнительно установленный  адрес  для  приема  предложений  (внешнийконверт регистрируется);
       -  тендерная  документация   должна   быть   представлена   личнопретендентом либо направлена заказным письмом с уведомлением.
       6.6. Предложения претендентов должны учитывать:
       -   требования   и   условия,   сформулированные   в    тендернойдокументации;
       - наличие  реальных  финансовых,  технических  и  организационныхвозможностей   реализации   функций   Подрядчика  или  Проектировщика,предусмотренных Договором и другими нормативными документами;
       -   обеспеченность   машинами,   механизмами   и   оборудованием,материалами,  конструкциями, деталями, а также возможность их реальныхпоставок в необходимые сроки;
       - возможности по обеспечению производства работ  электроэнергией,водой, теплом, средствами связи;
       -  наличие  нормативной,  технической,  разрешительной  и  прочейдокументации для ведения работ;
       - необходимость проведения дополнительных  работ  и  услуг  кромеосновных, предусмотренных предметом торгов;
       - наличие нерешенных проблем,  требующих  решения  до  проведенияработ по контракту;
       -  определение  сроков  строительно-монтажных  работ,  исходя  изреальных условий и обеспечения всем необходимым.
       6.7. Тендерные предложения претендента должны представлять  собойтехнико-экономическое   обоснование,   состоящее   из   технической  иэкономической  частей.  В  технической  части  содержатся  сведения  идокументы  (в  том числе чертежи, спецификации, планы, графики работ ипр.),  характеризующие  способы  исполнения  претендентом  техническихусловий  контракта. В экономической части указывается цена подряда, покоторой претендент готов взяться за подряд  и  обоснование  этой  цены(т.е.  за  счет  каких  мероприятий  участник  снизит  цену подряда посравнению со стартовой ценой). В предложениях претендента  могут  бытьуказаны  субподрядные  организации,  которые  он  намерен  привлечь  квыполнению специальных работ, графики организации строительства,  еслиони  отличны  от  проектов организации строительства, представленных впроектно-сметной документации.
       6.8.  Конкретный  состав  и  содержание  предложений  зависит  отособенностей предмета торгов.
       6.9. Прием предложений от претендентов заканчивается за  10  днейдо начала торга (для оглашения предложений претендентов). Предложения,поступившие  после  установленного  срока,  не  рассматриваются.  Датапоступления    предложений    определяется   датой   его   регистрацииОрганизатором торга.
       6.10. С разрешения  Конкурсной  комиссии  несколько  претендентовмогут  представить совместные предложения. Сотрудничество претендентовв этом случае  регулируется  договором  о  совместной  деятельности  врамках консорциума (без создания юридического лица).
       6.11.   Претендент,   принимая   в   целом   условия   контракта,содержащиеся  в  тендерной  документации,  вправе предлагать отдельныеизменения  и  выдвигать  свои  предложения  относительно  условий,  несформулированных в проекте контракта.
       6.12. Претендент имеет право отозвать свое предложение за 10 днейдо  начала  подрядного  торга  (без  удержания задатка). В этом случаепретендент должен письменно уведомить Организатора  торгов  об  отзывепредложения. Отзыв предложения официально регистрируется Организаторомторгов. Если претендент  отозвал  свое  предложение  позже  указанногосрока,  то  задаток  ему  не  возвращается. Суммы этих задатков идут враспоряжение Организатора торгов.
       6.13. Предложения, представленные претендентами, хранятся  вместес  книгой  регистрации  в специальном сейфе под ответственностью лица,осуществляющего прием предложений.
                       7. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ТОРГА                      
       7.1. Члены Конкурсной комиссии в  определенный  условиями  торговдень   собираются   на  заседание.  В  установленный  час  конверты  споступившими предложениями  вскрываются  и  оглашаются  в  присутствиипретендентов.  Соблюдаются  все  необходимые формальности. Проверяетсяналичие  требуемых  сведений  и  документов.   Основными   критериями,учитываемыми   комиссией  при  оценке  предложений  претендентов,  какправило, являются:
       - финансовое состояние претендентов;
       - наличие и объем собственных оборотных средств;
       - состояние производственной базы;
       - снижение цены заказа, ее составляющих относительно показателей,установленных в конкурсной документации;
       -  величина  понижающего  коэффициента  к  ценам,  действующим  втечение выполнения заказа;
       - сокращение сроков выполнения заказа относительно установленных;
       - более выгодные для инвестора  условия  и  порядок  платежей  завыполнение заказа;
       -  технические   параметры,   характеризующие   энергосбережение,экономное    расходование    материалов,   организацию   строительногопроизводства, чистоту и порядок на строительной площадке;
       - отдельные экономические характеристики;
       - показатели качества;
       - безопасность производства работ;
       - охрана окружающей среды;
       - комплекс услуг, выполняемых при проектировании,  строительстве,эксплуатации объекта;
       - условия финансирования и кредитования строительства;
       - влияние на развитие прилегающей территории;
       - технические и имущественные гарантии, а также другие  критерии,обеспечивающие,  по  мнению комиссии, сопоставимость оценок конкурсныхпредложений претендентов.
       7.2. Члены Конкурсной комиссии имеют право не  только  отклонять,но  и  не рассматривать предложения претендента, если они представленыне по форме и не в соответствии  с  условиями  торгов  и  нормативнымидокументами.
       7.3. Претендентами торгов могут предлагаться условия, отличные отусловий  торга,  если  они  являются  более  выгодными для города, чтодолжно подтверждаться соответствующими пояснениями и расчетами.
       7.4. Предложения, представленные не по форме и не  участвующие  вторгах,  перечисляются  отдельно  в  протоколе  с указанием причин, покоторым они были отклонены.
       7.5. Период оценки предложений определяется Конкурсной  комиссиейи   начинается   с   момента   официального   вскрытия   конвертов   спредложениями.  Период  оценки  предложений  указывается  в   условияхпроведения  торгов.  Он  не  должен быть более 30 дней со дня вскрытияконвертов.
       7.6. Для оценки предложений Конкурсная комиссия может  привлекатьэкспертов,   которые   дают   официальные  заключения  по  поступившимпредложениям.
       7.7.  При  наличии  ошибок,  выявленных  при  проверке  тендернойдокументации,  комиссия  может  отклонить  предложения  целиком,  либопредставить  возможность  внести   поправки   в   документацию,   либоопределить  условие дальнейшего участия претендента в торгах, известивего  об  этом.  Комиссия  вправе  толковать   самостоятельно   неясныеформулировки участников.
       7.8. В  ходе  оценки  Конкурсная  комиссия  имеет  право  вызватьпретендентов   на   заседание   для   пояснений,   запрашивать  у  нихдополнительные сведения и подтверждения.
       7.9. Наилучшим предложением торгов считается предложение, котороенаиболее   полно   удовлетворяет   требованиям   и   условиям   торга,содержащимся в тендерной документации и других нормативных документах.
       7.10. Члены Конкурсной комиссии и привлеченные специалисты  несутответственность за разглашение конфиденциальной информации.
       7.11.  В  результате   оценки   Конкурсная   комиссия   ранжируетпретендентов,  чьи предложения соответствуют критериям, содержащимся втендерной документации и других нормативных  документах  и  определяетпобедителя   торгов,   предложения   которого,  по  мнению  Конкурснойкомиссии, являются наиболее выгодными для торгов.
       7.12. Конкурсная комиссия  не  обязана  мотивировать  свой  выборперед участниками торгов, чьи предложения были отклонены.
       7.13. Конкурсная комиссия в срок не позднее  10-ти  дней  с  датыутверждения   результатов   торгов   направляет  уведомление  в  адреспобедителя торгов и других претендентов.
       7.14.  В  случае,  когда  предложения   нескольких   претендентовокажутся   для   Конкурсной   комиссии   привлекательными,  она  можетпредложить этим  претендентам  создать  консорциум  (либо  акционерноеобщество)  для  совместного  использования  условий  контракта. В этомслучае Организатор торгов подписывает контракт с консорциумом.
       7.15. В случае отказа победителя торга от подписания  Договора  втечение  10  дней  с  даты  его  объявления, Конкурсная комиссия можетназначить нового победителя и передать ему право заключения  контракталибо назначить повторный торг на данный объект.
       7.16.   Объявление   победителя   торга   осуществляется    путемписьменного   информирования   претендентов.   Информация  может  бытьпередана заказным письмом с уведомлением, факсом или  телефонограммой.Форма уведомления избирается Организатором торга.
       7.17. Торги считаются завершенными  после  составления  протоколазаседания Конкурсной комиссии о результатах торга.
              8. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ             
                            ФУНКЦИЙ ПОДРЯДЧИКА                          
       8.1. Договор между Подрядчиком  (Проектировщиком)  -  победителемторга  и  заказчиком  заключается  в  течение 10 дней после объявлениярезультатов   торга,   и   все   конкретные   условия    оговариваютсянепосредственно в нем.
       8.2.   Формы   Договора   на   выполнение   функций    Подрядчикарассматриваются индивидуально по каждому объекту.
       8.3. Цена подряда, сроки строительства объекта и  другие  условияопределяются в Договоре по предложениям победителя торгов.
       8.4. Объемы подрядных работ  и  необходимые  финансовые  средствараспределяются   в  договорах  в  соответствии  с  календарным  планомстроительства и сроками ввода  в  действие  мощностей  и  объектов.  Вслучаях   уменьшения   размера   финансовых   ресурсов  или  нарушениянепрерывности финансирования  срок  строительства  объекта  уточняетсясторонами.
       8.5. Заказчик несет  ответственность  за  своевременную  передачуоборудования  для  монтажа,  если это обязательство возложено на него.Если в  результате  недопоставок  оборудования  произведена  остановкастроительства   более  чем  на  месяц,  срок  окончания  строительствапродлевается на период остановки производства работ.
       8.6.   При   невыполнении   своевременного   ввода   в   действиепредприятий,  зданий, сооружений, их очередности, пусковых комплексов,а также отдельных объектов финансирование и льготное  кредитование  ихстроительства   приостанавливается   заказчиком.  Споры  о  возмещенииубытков рассматриваются арбитражным судом Калининградской области РФ.
                                                              Приложение
                        Дифференцированная таблица                      
               определения стоимости тендерной документации             
                         и задатков претендентов                        ---------------------------------------------------------------------стартовая стоимость        стоимость                размерконтракта                  документации             задатка---------------------------------------------------------------------до 50 млн.руб.             250 тыс.руб.             1 млн.руб.50-100 млн.руб.            250 тыс.руб.             1,5 млн.руб.100-200 млн.руб.           250 тыс.руб.             3 млн.руб.200-500 млн.руб.           500 тыс.руб.             5 млн.руб.более 500 млн.руб.         1 млн.руб.               10 млн.руб.---------------------------------------------------------------------
                                  ЗАЯВКА                                
           на участие в подрядном торге на право строительства          
                         (проектирования) объекта                       
       _________________________________________________________
             (наименование объекта, выставляемого на торг)
       1. Изучив данные информационного сообщения об объекте,выставляемом на подрядный торг, ___________________________________
                                  (наименование организации-участника)в лице _____________________________________________________________
                         (должность и Ф.И.О.)согласна  участвовать  в  подрядном торге и, в случае признания наспобедителями,  осуществлять функции Подрядчика (Проектировщика)  пообъекту торга.
       2. В  случае,  если наши предложения будут приняты, мы берем насебя    обязательства    подписать    Договор    на    строительство(проектирование) объекта  торга  в срок не позднее 10 дней с моментаположительного решения Конкурсной комиссии.
       3. Мы  согласны  с тем, что в случае признания нас победителямиторга  и  нашего  отказа  от  заключения  Договора  на строительство(проектирование) объекта   торга   (или   неподписание   Договора  втечение   10   дней  с  момента  положительного  решения  Конкурснойкомиссии) внесенный нами задаток нам не возвращается.
       4. До  заключения  Договора  на  строительство (проектирование)объекта торга настоящая заявка будет считаться имеющей силу договорамежду нами.
       5. Юридический и почтовый адреса и банковские реквизитыпретендента торгов: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ПодписьМ.П.
                               ПРИГЛАШЕНИЕ                              
                       на участие в подрядном торге                     ___________________________________________________________________
    (должность и Ф.И.О. руководителя организации-участника торгов)___________________________________________________________________
            (наименование Заказчика - организатора торгов)в лице ____________________________________________________________
                          (должность. Ф.И.О.)приглашает Вас принять участие в подрядном торге по строительству(реконструкции, капитальному ремонту, проектированию)___________________________________________________________________
                         (наименование объекта)расположенному: ___________________________________________________
       Вы успешно прошли квалификационный отбор претендентов и можетедо _____________________________________________ 19 __ г.
       (срок подачи предложений и оплаты задатка)представить свои предложения и оплатить задаток.
       Статус  участника  Вы  получите,  если  в назначенный выше срокпредставите Ваши предложения и оплатите задаток.
       Требования  к  разработке  и оформлению предложений приведены втендерной документации.
       Сумму задатка в размере _____________________________________необходимо перечислить на __________________________________________________________________________________________________________
       В  случае  отклонения Ваших предложений сумма задатка будет Вамвозвращена в течение 10 дней после объявления победителя торгов. Приобъявлении  Вас  победителем  торга  Вы  обязаны  в  течение 10 днейподписать Договор на строительство (проектирование) объекта торга.
       Ваши предложения в одном экземпляре Вы должны прислатьОрганизатору торгов и зарегистрировать их по адресу: _______________________________________________________________________________у ________________________________________________________________
          (Ф.И.О. представителя, регистрирующего предложения)с ______ час. до ______ час.
       Телефон для справок ________________________________________________    __________   _______________________(должность руководителя       (подпись)     (Ф.И.О. руководителя)
   Организатора торгов)ДатаМ.П.
                                  АНКЕТА                                
                        участника подрядного торга                      
                   1. СВЕДЕНИЯ О ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,                 
                      ЖЕЛАЮЩЕЙ УЧАСТВОВАТЬ В ТОРГАХ                     
       1.1. Наименование организации.
       1.2. Юридические реквизиты организации (адрес,  телефон,  факс  ит.д.).
       1.3.  Банковские  реквизиты  организации  (N  расчетного   счета,название банка, код банка, N МФО и другие).
       1.4. Дата, место и орган регистрации, создания организации.
       1.5. Уставный капитал (при его наличии).
       1.6. Сведения о руководителях (Ф.И.О.  основных  руководителей  ируководителей подразделений).
       1.7. Краткая справка о деятельности организации.
       1.8. Финансирующие банки.
       1.9. Отзывы заказчиков на основные выполненные заказы.
             2. УСТАВ, ЛИЦЕНЗИИ И ПОЛНОМОЧИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ            
       2.1. Заверенные копии лицензий на виды работ  (поставок,  услуг),предусмотренные предметом подрядного торга.
       2.2. Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организациии обладающих правом подписи юридических документов.
                   3. ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ                  
       3.1. Общие и заемные средства.
       3.2. Финансовое состояние на момент заполнения анкеты.
       3.3. Заверенная копия балансового отчета организации за  истекшийфинансовый год.
       3.4. Характер и объем страхования деятельности организации._________________________   ____________   _____________________(должность руководителя)      (подпись)    (Ф.И.О. руководителя)
       Дата
       М.П.
                               ПРЕДЛОЖЕНИЕ                              
              претендента подрядного торга на строительство             ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
       1. Изучив проектно-сметную документацию на строительство_______________________________________________________________________________,
       условия  и  порядок  проведения  подрядного  торга,  договор настроительство   вышеуказанного   объекта,   мы,   нижеподписавшиеся,уполномоченные  в  случае  победы  на торгах на подписание договора,согласны  выполнять  функции  подрядчика  по  строительству  данногообъекта.
       2. Цена подряда, установленная нами, составляет ______________________________________________________________________________________.
                (сумма указывается цифрами и прописью)
       Обоснование данной цены см. п.5 настоящих предложений.
       3. Срок выполнения работ _____________________ месяцев.
       Время начала работ _____________________________________199__г.
       Время окончания работ __________________________________199__г.,
       в  том   числе   подземная   часть,   надземная   часть,   монтажоборудования,  отделочные  работы. Обоснование сроков выполнения работпредставлено в приложении ______________ к данным  предложениям  (еслисрок  строительства, предлагаемый участником торгов, отличен от сроковстроительства, указанных в проекте  организации  строительства  или  впроекте производства работ).
       4. Техническая часть.
       В технической части обосновываются технические и  организационныевозможности участника торгов по строительству объекта торгов.
       5. Экономическая часть.
       В экономической части участник торгов  обосновывает  предлагаемуюцену  подряда  в случае, если она ниже стартовой цены. В этой же частиучастник может сформулировать предложения  по  прогнозированию  цен  исоответствующей   корректировки   предлагаемой  цены  подряда  в  ходестроительства объекта.
       6.  Если  наши  предложения  будут  приняты,  мы  берем  на  себяобязательство  приступить  к работам в течение _______________ дней содня получения распоряжения заказчика (или его представителя) о  началеработ и сделать все работы в сроки, предусмотренные договором.
       7. До тех пор, пока не будет подписан  договор  на  строительствообъекта  торгов,  настоящее  предложение  и  Ваше  уведомление о нашейпобеде будут считаться как имеющие силу договора между нами.
       8. Согласны с условием, что в случае нашей  победы  на  торгах  инеподписанием договора мы лишаемся задатка, посланного нами Вам.
       9. Согласны с условием, что Вы не обязаны принимать предложение ссамой  низкой  стоимостью  работ и самыми малыми сроками строительстваобъекта торга.__________________________   ______________   ____________________(должность руководителя)       (подпись)           (Ф.И.О.)
                                                         Дата
       М.П.
                               НОМЕНКЛАТУРА                             
          продукции, для применения которой в строительстве при         
           отсутствии в нормативных документах подтверждения ее         
               пригодности, необходимо наличие Технического             
                              свидетельства                             
                          1. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ                        
       1.1. Конструкции, узлы и детали сооружений (по новым  техническимрешениям   или  новым  строительным  технологиям),  не  имеющие  опытаприменения  и  надежность   которых   не   может   быть   подтвержденаобщепринятыми методами расчета и проектирования.
       1.2. Здания  и  сооружения  комплектной  поставки,  контейнерноготипа, сборно-разборные и цельноперевозимые.
             2. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ,            
                               ВНЕШНИЕ СЕТИ                             
       2.1. Трубопроводы для водо-, газо-, теплоснабжения и канализации.
       2.2. Трубопроводы наружных тепловых сетей.
       2.3. Запорно-регулирующая арматура, фасонные части и приборы  длясистем водо-, газо-, теплоснабжения и канализации.
       2.4. Оборудование, арматура и воздуховоды для систем вентиляции икондиционирования воздуха.
                  3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ                 
                         ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ                        
       3.1. Конструкции из бетона,  железобетона  и  других  аналогичныхматериалов.
       3.1.1. Детали каркаса зданий и сооружений (колонны, балки, фермы,плиты,   ограждающие  конструкции,  лестницы,  перемычки,  блоки  шахтлифтов и вентиляционные, санитарно-технические кабины,  перегородки  идр.).
       3.1.2. Дорожные конструкции и элементы благоустройства  (дорожныеи аэродромные плиты, бордюры, брусчатка и др.).
       3.1.3. Трубы напорные и безнапорные.
       3.1.4. Сталь арматурная.
       3.1.5. Декоративные архитектурные детали.
       3.2. Металлические конструкции.
       3.2.1.  Конструкции  каркасов  зданий  (опоры,  стойки,  колонны,балки, фермы, связи и др.).
       3.2.2. Резервуары и емкости.
       3.2.3. Трубы строительного назначения, в  том  числе  с  тепловойизоляцией.
       3.2.4. Конструкции малых  форм  (павильоны,  парковые  постройки,витрины и витражи и др.).
       3.2.5. Профили стальные и алюминиевые.
       3.2.6. Крепежные изделия, фурнитура  (замки,  защелки,  завертки,шарниры и др.).
       3.3. Деревянные, металлодеревянные,  деревоалюминиевые  и  другиеаналогичные детали и изделия.
       3.3.1.  Несущие  деревянные  конструкции  из  клееной  и  плитнойдревесины и их узловые соединения.
       3.3.2.  Ограждающие  конструкции   из   древесины   и   древесныхматериалов.
       3.3.3. Столярно-строительные и погонажные изделия, конструктивныеэлементы.
       3.3.4. Древесные плитные материалы.
       3.4. Окна, двери (в том числе противопожарные), ворота  из  любыхматериалов, витрины и профили для них.
                        4. МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                       
       4.1. Стеновые кладочные материалы.
       4.2. Минеральные вяжущие вещества.
       4.3. Бетоны,  растворы,  заполнители,  наполнители,  декоративныесоставы, добавки для их приготовления.
       4.4. Заполнители, материалы и изделия из отходов промышленности итеплоэнергетики.
       4.5. Дорожные материалы, смеси битумные и изделия из них.
       4.6. Материалы из природного камня.
       4.7. Асбоцементные и керамические  материалы  и  изделия  (блоки,плитки,  черепица,  трубы, водоотводы, фитинги, материалы для мощения,изразцы).
       4.8. Арболит и  изделия  из  него,  а  также  другие  аналогичныематериалы.
       4.9. Изделия из материалов и резиновые.
       4.10. Детали и  строительные  изделия  из  пластмасс,  полимерныхматериалов, тканепленочные материалы и конструкционные элементы.
       4.11. Кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие материалы иизделия.
       4.12. Теплоизоляционные и звукоизоляционные материалы и изделия.
       4.13. Стекло и изделия на его  основе  строительного  назначения,стеклоткань и стекловата (стеклотекстолит и др.).
       4.14. Окрасочные материалы, штукатурные и другие составы  (в  томчисле  лаки, краски, мастики, клеи, пигменты, сиккативы, растворители,грунтовки, шпатлевки, замазки, смолы и др.).
       4.15. Огнебиозащитные отделочные составы для древесины  и  другихматериалов.
       4.16. Изделия из бумаги и картона, обои, линолеумы.