Постановление Администрации городского округа "Город Калининград" от 30.03.2011 № 528
Об утверждении порядка привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, проводимому в рамках исполнения муниципальных целевых программ капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов городского округа "Город Калининград"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД" ПОСТАНОВЛЕНИЕ Утратилo силу - Постановление Администрации городского округа "Город Калининград" от 12.05.2012 г. N 766 от 30 марта 2011 г. N 528г. КалининградОб утверждении порядка привлечения подрядных организацийдля выполнения работ по капитальному ремонту общегоимущества многоквартирного дома, проводимому в рамкахисполнения муниципальных целевых программ капитальногоремонта общего имущества многоквартирных домовгородского округа "Город Калининград" (В редакции Постановления Администрации городского округа "Город Калининград" от 17.06.2011 г. N 1008) В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации иГражданским кодексом Российской Федерации, в целях исполнениядолгосрочной целевой Программы "Капитальный ремонт общего имуществамногоквартирных домов городского округа "Город Калининград" в2009-2011 гг.", утвержденной Постановлением главы администрациигородского округа "Город Калининград" от 25.09.2008 N 1538, (Вредакции Постановления Администрации городского округа "ГородКалининград" от 17.06.2011 г. N 1008) ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить Порядок привлечения подрядных организаций длявыполнения работ по капитальному ремонту общего имуществамногоквартирного дома, проводимому в рамках исполнениямуниципальных целевых программ капитального ремонта общегоимущества многоквартирных домов городского округа "ГородКалининград" (приложение). 2. Управляющему делами администрации городского округа "ГородКалининград" С.В. Воропаеву обеспечить опубликование настоящегоПостановления в средствах массовой информации и на официальномсайте администрации городского округа "Город Калининград". 3. Контроль за исполнением Постановления возложить на и.о.первого заместителя главы администрации, председателя комитетагородского хозяйства администрации городского округа "ГородКалининград" А.Е. Хазака.И.о. главы администрации С.Б. Мухомор Приложение к Постановлению администрации городского округа "Город Калининград" от 30 марта 2011 г. N 528 ПОРЯДОК привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, проводимому в рамках исполнения муниципальных целевых программ капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов городского округа "Город Калининград" (В редакции Постановления Администрации городского округа "Город Калининград" от 17.06.2011 г. N 1008) 1. Общие положения Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения единогоподхода при привлечении подрядных организаций для выполнения работпо капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома,проводимому с использованием средств финансовой помощи (субсидии)из бюджета городского округа "Город Калининград". Привлечение подрядных организаций осуществляется путемпроведения открытых конкурсов. Настоящий Порядок определяет условия организации и проведенияоткрытого конкурса по привлечению подрядных организаций длявыполнения работ по капитальному ремонту общего имуществамногоквартирных домов. Порядок определяет работу конкурсной комиссии, функции ивзаимодействие товариществ собственников жилья, жилищныхкооперативов или иных специализированных потребительскихкооперативов, управляющих организаций с администрациями районовгородского округа "Город Калининград" при проведении открытогоконкурса. Порядок содержит требования, предъявляемые к формированиюконкурсной документации, рассмотрению заявок, критериям оценкизаявок и содержанию необходимых документов, опубликованиюинформации о конкурсе. Данный порядок не распространяется на привлечение подрядныхорганизаций для выполнения работ по капитальному ремонту общегоимущества многоквартирного дома, проводимого в рамках исполненияФедерального закона от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействияреформированию жилищно-коммунального хозяйства". (Дополнен -Постановление Администрации городского округа "Город Калининград"от 17.06.2011 г. N 1008) 2. Термины, используемые в Порядке Заказчик по проведению открытого конкурса - товариществособственников жилья, жилищный кооператив или инойспециализированный потребительский кооператив либо выбраннаясобственниками помещений в многоквартирном доме управляющаяорганизация (далее - Заказчик). Организатор конкурса - администрация района городского округа"Город Калининград", на территории которого расположенмногоквартирный дом, общее имущество которого подлежит ремонту сиспользованием средств финансовой помощи из бюджета городскогоокруга "Город Калининград" (далее - Организатор). Участник открытого конкурса - любое лицо независимо оторганизационно-правовой формы, формы собственности, имеющеезаконное право заниматься деятельностью, составляющей предметконкурса, и соответствующее требованиям конкурсной документации(далее - Участник конкурса). Открытый конкурс - торги, проводимые в соответствии снастоящим Порядком с целью привлечения подрядных организаций навыполнение работ по капитальному ремонту общего имуществамногоквартирного дома, проводимому с использованием средствфинансовой помощи из бюджета городского округа "Город Калининград"(субсидии на капитальный ремонт). Договор подряда - договор на выполнение работ по капитальномуремонту общего имущества многоквартирного дома, заключаемыйЗаказчиком с победителем Открытого конкурса. Конкурсная комиссия - комиссия, созданная в целяхосуществления процедуры проведения открытого конкурса попривлечению подрядных организаций для выполнения работ покапитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома (далее- Комиссия). Соглашение о проведении Открытого конкурса - договор,заключаемый Заказчиком с Организатором, определяющий права иобязанности сторон при проведении Открытого конкурса (далее -Соглашение). 3. Участники конкурсных процедур 3.1. Привлечение подрядных организаций для выполнения работ покапитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома путемпроведения Открытого конкурса осуществляется Заказчиком. 3.2. Заказчик осуществляет следующие функции: - заключает с администрацией района городского округа "ГородКалининград", на территории которого расположен многоквартирныйдом, подлежащий ремонту, Соглашение по установленной форме(приложение N 1); - предоставляет Организатору конкурса документы и материалы,необходимые для разработки конкурсной документации; - утверждает конкурсную документацию на проведение открытогоконкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работпо капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, втом числе работ по проектированию (при необходимости) и на ведениетехнического надзора (далее - Конкурсная документация); - публикует объявление о проведении Открытого конкурса всредствах массовой информации; - участвует в формировании и работе Конкурсной комиссии попроведению Открытого конкурса; - совместно с Организатором конкурса и по его представлениюотвечает на вопросы Участников конкурса, вносит изменения вКонкурсную документацию; - заключает договор подряда с победителем конкурса. 3.3. Организатор конкурса осуществляет следующие функции: - разрабатывает Конкурсную документацию и передает ее наутверждение Заказчику; - в порядке, установленном пунктом 4 настоящего Порядка,публикует извещение о проведении Открытого конкурса и Конкурснуюдокументацию; - назначает представителя Организатора конкурса повзаимодействию с Участниками конкурса, выделяет ему рабочее место ипредоставляет средства связи (телефон, факс, адрес электроннойпочты); - через назначенного представителя отвечает на вопросыУчастников конкурса, привлекая при необходимости Заказчика; - через назначенного представителя отвечает на письменныезапросы Участников конкурса в течение двух рабочих дней со дняпоступления такого письменного запроса; - при необходимости совместно с Заказчиком вносит изменения вКонкурсную документацию, сроки проведения конкурса; - осуществляет прием, регистрацию и хранение конкурсныхзаявок; - предоставляет помещение для проведения процедуры вскрытияконвертов с заявками и участвует через своего представителя в этойпроцедуре; - предоставляет помещение для заседаний Конкурсной комиссии иучаствует через своего представителя (представителей) в работеКонкурсной комиссии; - ведет протоколы заседаний Конкурсной комиссии, обеспечиваетих подписание и опубликование в порядке, установленном пунктом 4настоящего Порядка; - оповещает в письменном виде победителя конкурса; - организует получение, возврат и удержание обеспеченийконкурсных заявок; - направляет информацию о результатах Конкурса в комитетгородского хозяйства администрации городского округа "ГородКалининград". 3.4. Конкурсная документация разрабатывается Организаторомконкурса по форме (приложение N 2). 4. Порядок опубликования информации о конкурсе 4.1. Официальная информация о конкурсе публикуетсяОрганизатором конкурса на официальном сайте администрациигородского округа "Город Калининград" в объеме не менее: - извещение о проведении конкурса (приложение N 3), - Конкурсная документация (приложение N 2), - протоколы заседаний Конкурсных комиссий (приложения N 4, 5). 4.2. Заказчик публикует объявление о проведении Открытогоконкурса в средствах массовой информации. 4.3. По решению Организатора конкурса дополнительно информацияо проведении конкурса может размещаться в иных печатных иэлектронных средствах массовой информации. 5. Порядок подачи и рассмотрения заявок 5.1. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок научастие в конкурсе указываются в Конкурсной документации. 5.2. В Конкурсной документации должно быть предусмотреновнесение претендентом на участие в конкурсе на счет Организатораконкурса денежных средств в размере 3% от максимальной (начальной)цены договора подряда в качестве обеспечения заявки. 5.3. Конкурсные заявки, поданные участниками изарегистрированные Организатором конкурса, а также конверты сизменениями к ним хранятся вместе с книгой регистрации вспециальном сейфе или в помещении с ограниченным доступом.Ответственность за сохранность представленной документации несетОрганизатор конкурса. 5.4. Конкурсные заявки рассматриваются Конкурсной комиссией,которая создается в порядке, установленном разделом 6 Порядка. 5.5. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками производится неменее чем через 30 дней после опубликования информации о конкурсе.Дата, время и место вскрытия конвертов указываются в извещении опроведении конкурса. 5.6. В случае внесения Заказчиком изменений в Конкурснуюдокументацию Организатор конкурса имеет право перенести датувскрытия конвертов, но не более чем на 10 дней. Организаторконкурса не позднее чем за пять дней до новой даты вскрытияконвертов публикует объявление о переносе с указанием причинпереноса и новой даты вскрытия конвертов с заявками. 5.7. Процедура вскрытия конвертов при проведении конкурсаявляется публичной, на нее приглашаются представители всехУчастников конкурса, подавших конкурсные заявки. 5.8. Конверты с конкурсными заявками вскрываются в порядке ихрегистрации, присутствующим объявляется следующая информация покаждой вскрытой конкурсной заявке: - наименование Участника конкурса; - должность лица, подписавшего заявку, и наличие документа,подтверждающего его полномочия; - наличие документа (или его копии), подтверждающегообеспечение заявки; - предлагаемые Участниками конкурса условия (цена договораподряда, срок выполнения работ, квалификация участника); - другая информация на усмотрение Организатора конкурса. 5.9. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, непринимаются к рассмотрению. 5.10. Заявки рассматриваются Комиссией на предмет определенияполномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия конкурсныхзаявок требованиям Конкурсной документации. По результатамрассмотрения заявок Комиссией принимается решение о допускеучастника к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске.Результаты вскрытия конвертов оформляются протоколом (приложение N4). 5.11. В случае отказа в допуске к участию в конкурсеОрганизатор конкурса в двухдневный срок с момента подписанияпротокола вскрытия конвертов направляет участнику письменноеуведомление с указанием причин отказа. 5.12. Заявки участников, допущенных к участию в конкурсе,подлежат оценке и сопоставлению Комиссией с целью сравненияусловий, предложенных участниками, и определения победителяконкурса. Результаты оценки и сопоставления заявок оформляютсяпротоколом оценки и сопоставления заявок (приложение N 5). 5.13. Протоколы результатов вскрытия конвертов, оценки исопоставления заявок должны быть составлены и опубликованы наофициальном сайте администрации городского округа "ГородКалининград" в пятидневный срок с даты вскрытия конвертов сзаявками. 5.14. Договор подряда заключается с победителем конкурса вдесятидневный срок с даты опубликования протокола оценки исопоставления заявок. 5.15. Если победитель конкурса уклонился от заключениядоговора подряда или не представил надлежащее обеспечениеобязательств по договору, то обеспечение его заявки удерживается впользу Заказчика. В этом случае Заказчик в течение 3 рабочих днейзаключает договор подряда с участником, заявке которого на участиев конкурсе присвоен второй номер. (В редакции ПостановленияАдминистрации городского округа "Город Калининград"от 17.06.2011 г. N 1008) 5.16. Если участник, заявке на участие в конкурсе которогоприсвоен второй номер, уклонился от заключения договора подряда илине представил надлежащее обеспечение исполнения договора подряда,то обеспечение его заявки также удерживается в пользу Заказчика. Вэтом случае проводится повторный конкурс. 5.17. Конкурс объявляется Комиссией несостоявшимся в следующихслучаях: - если к объявленному сроку вскрытия конвертов не поступило ниодной конкурсной заявки; - если всем участникам отказано в допуске к участию в конкурсепо результатам рассмотрения конкурсных заявок; - если к конкурсу допущена только одна заявка на участие вконкурсе. 5.18. В случае, если к конкурсу допущена только одна заявка научастие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся и договорзаключается с участником, подавшим эту заявку. Заказчик в течениетрех рабочих дней со дня подписания протокола обязан передатьтакому Участнику конкурса проект договора, который составляетсяпутем включения условий исполнения договора, предложенных такимучастником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора,прилагаемый к Конкурсной документации. В случае уклонения такогоучастника от заключения договора обеспечение его заявкиудерживается в пользу Заказчика и проводится повторный конкурс. 6. Положение о конкурсных комиссиях по проведению открытых конкурсов по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома 6.1. Комиссии по проведению открытых конкурсов по привлечениюподрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонтуобщего имущества многоквартирного дома являются временнымиспециально уполномоченными органами и создаются для рассмотрения,сопоставления и оценки предложений (далее - конкурсная заявка илизаявка) претендентов, пожелавших принять участие в конкурсе (далее- участники конкурса), а также для определения победителя конкурса. 6.2. Персональный состав членов Конкурсных комиссийформируется Организатором конкурса распоряжением главыадминистрации района из числа работников администрации районагородского округа "Город Калининград" и лиц, определенныхЗаказчиком. 6.3. Заказчик включает в состав Комиссии: - представителя общего собрания собственников помещений вмногоквартирных домах (председателя собрания собственниковпомещений или иного представителя по решению общего собраниясобственников помещений в многоквартирном доме); - представителя Заказчика (управляющей организации,товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иногоспециализированного потребительского кооператива, уполномоченногона осуществление контроля над проводимыми подрядной организациейработами). 6.4. Заказчик может включить в состав Комиссии представителясторонней организации, уполномоченной на осуществление надзора надпроводимыми подрядной организацией работами (при наличии). Приосуществлении надзора над работами, которые оказывают влияние набезопасность объектов капитального строительства согласно перечню,утвержденному Приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года N624 "Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям,по подготовке проектной документации, по строительству,реконструкции, капитальному ремонту объектов капитальногостроительства, которые оказывают влияние на безопасность объектовкапитального строительства", организация должна иметь свидетельствоо допуске к таким видам работ, выданное саморегулируемойорганизацией. 6.5. В состав Комиссии может быть включен представительнекоммерческой организации, представляющий интересы потребителейрезультатов работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. 6.6. Сбор членов Комиссии на заседания и проведение заседанийпроводит Организатор конкурса. 6.7. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции: - осуществляет вскрытие конвертов с заявками, оформляет иподписывает протокол вскрытия конвертов; - осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление конкурсныхзаявок, оформляет и подписывает соответствующие протоколы; - определяет победителя конкурса или принимает иное решение порезультату конкурса. 6.8. Комиссия имеет право запрашивать и получать от участниковконкурса информацию, необходимую для осуществления работы Комиссии. 6.9. Комиссия проводит свои заседания в сроки и в порядке,определенные соответствующей Конкурсной документацией, а такженастоящим Порядком. 6.10. Комиссию возглавляет председатель, назначаемыйОрганизатором конкурса из числа представителей Заказчика.Заместитель председателя Комиссии назначается Организаторомконкурса из числа представителей администраций района городскогоокруга "Город Калининград". 6.11. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии. Вслучае отсутствия председателя заседание Комиссии проводитзаместитель председателя Комиссии. 6.12. Ответственный секретарь Комиссии назначаетсяОрганизатором конкурса из числа представителей администрации районагородского округа "Город Калининград". 6.13. Решения Комиссии считаются правомочными, если на еезаседании присутствуют не менее чем две трети от ее численногосостава, при обязательном условии участия в заседании Комиссии хотябы одного члена Комиссии, включенного в состав Комиссии попредставлению Заказчика. 6.14. Решения Комиссии принимаются, если за их принятиепроголосовало не менее половины присутствующих на заседании членовКомиссии. При равенстве голосов голос председательствующего назаседании является решающим. 6.15. Решения Комиссии оформляются протоколами, которыеподписываются присутствующими на заседании членами Комиссии. Впротоколах обязательно должны быть указаны особые мнения членовКомиссии (при наличии). 6.16. Председатель Комиссии (заместитель председателя в случаеотсутствия председателя): - руководит деятельностью Комиссии; - председательствует на заседаниях Комиссии; - несет ответственность за соблюдение требований Конкурснойдокументации и выполнение возложенных на Комиссию задач; - осуществляет иные действия в соответствии с Конкурснойдокументацией. 6.17. Члены Комиссии: - участвуют в решении всех вопросов, входящих в компетенциюКомиссии; - участвуют в заседаниях Комиссии; - выполняют в установленные сроки поручения председателяКомиссии, решения Комиссии. 6.18. Председатель и члены Комиссии обязаны обеспечиватьконфиденциальность данных об участниках конкурса и сведений,содержащихся в заявках, до опубликования результатов конкурса. 6.19. Председатель, заместитель председателя, ответственныйсекретарь и другие члены Комиссии не вправе проводить переговоры сучастниками во время процедур проведения конкурса за исключениемслучаев, предусмотренных Конкурсной документацией изаконодательством Российской Федерации. 6.20. Комиссия по результатам рассмотрения, оценки исопоставления поступивших заявок участников конкурса принимаетрешение об итогах конкурса. 6.21. Конкурсная комиссия прекращает свою деятельность послепроведения всех конкурсных процедур, приведших к заключениюдоговора подряда. Приложение N 1 к Порядку привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, проводимому в рамках исполнения муниципальных целевых программ капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов городского округа "Город Калининград" СОГЛАШЕНИЕ о проведении конкурса"___" _________ 20__ года г. Калининград ______ __________________________, в лице ________________,действующего на (ТСЖ, ЖК, управляющая организация) (Ф.И.О.)основании __________ именуемое "Заказчиком", с одной стороны,администрация _________________ района городского округа "ГородКалининград", именуемая в дальнейшем "Организатор", в лице_______________, действующего на основании Положения "Обадминистрации _______________ района городского округа "ГородКалининград", утвержденного решением окружного Совета депутатов г.Калининграда от _______________ N _______, с другой стороны,именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее Соглашение онижеследующем: 1. Предмет Соглашения 1.1. Стороны пришли к соглашению о совместном проведенииоткрытого конкурса (далее - Конкурс) по привлечению подрядныхорганизаций для выполнения работ по капитальному ремонту вмногоквартирных домах (перечень многоквартирных домов -приложение), организуемому Заказчиком во исполнение решениясобственников помещений в многоквартирном доме с использованиемсредств финансовой помощи бюджета городского округа "ГородКалининград". 1.2. Стороны организуют конкурс в соответствии с Порядкомпривлечения подрядных организаций для выполнения работ покапитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома,проводимого с использованием средств финансовой помощи (субсидии)из бюджета городского округа "Город Калининград". 2. Обязанности Сторон 2.1. Заказчик обязан: 2.1.1. В течение одного рабочего дня после подписаниянастоящего Соглашения предоставить Организатору нижеуказанныедокументы и материалы, по каждому из указанных в приложениимногоквартирному дому: б) дефектную ведомость; в) техническое задание на проведение работ по капитальномуремонту; г) проектно-сметную документацию, проверенную в установленномпорядке; д)список лиц,подлежащих включению в состав конкурсной комиссии. 2.1.2. Утвердить конкурсную документацию по проведению Конкурсав течение двух дней после ее предоставления Организатором. 2.1.3.Организовать подписание Контракта с победителем Конкурса. 2.2. Организатор обязан: 2.2.1. В течение 5-ти рабочих дней после получения от Заказчикадокументов и материалов, указанных в пункте 2.1.1, разработать ипредставить на утверждение Заказчику конкурсную документацию. 2.2.2. Предоставить Заказчику проект Контракта, составленный сучетом итогов Конкурса, в течение 2-х рабочих дней послеофициального объявления итогов Конкурса. 3. Права Сторон 3.1. Заказчик вправе: а) вносить в обоснованных случаях предложения Организатору длявнесения изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за 5дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе; б) требовать от Организатора исполнения обязанностей,предусмотренных настоящим соглашением. 3.2. Организатор вправе: а) требовать от Заказчика исполнения обязанностей,предусмотренных настоящим соглашением; 4. Порядок рассмотрения споров 4.1. В случае возникновения споров при исполнении Сторонаминастоящего Соглашения, они урегулируются путем проведенияпереговоров, или в ином установленном действующим законодательствомпорядке. 5. Срок действия Соглашения, порядок его изменения и расторжения 5.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания идействует до полного исполнения каждой из Сторон настоящегоСоглашения своих обязательств по настоящему Соглашению. 5.2. Каждая из Сторон вправе при на то оснований досрочнорасторгнуть настоящее Соглашение только в случае получения отСтороны, инициирующей расторжение Соглашения, уведомления орасторжении Соглашения в срок не позднее, чем за 5 дней до датыокончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашениюоформляются в письменном виде в форме, подписанной Сторонами. 6. Ответственность Сторон 6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своихобязательств по настоящему Соглашению Стороны несутответственность, установленную действующим законодательствомРоссийской Федерации. 7. Прочие условия 7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах,имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящимСоглашением, Стороны руководствуются действующим законодательствомРоссийской Федерации и Порядку привлечения подрядных организацийдля выполнения работ по капитальному ремонту общего имуществамногоквартирного дома, проводимого с использованием средствфинансовой помощи (субсидии) из бюджета городского округа "ГородКалининград". Подписи сторон Заказчик Организатор"_____" ____________ 20____ г. "_____" ___________ 20__ г. М.П. М.П. Приложение N 2 к Порядку привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, проводимому в рамках исполнения муниципальных целевых программ капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов городского округа "Город Калининград" Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного ____________________ (В редакции Постановления Администрации городского округа "Город Калининград" от 17.06.2011 г. N 1008) 1. Общие положения 1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключениядоговора подряда на выполнение следующих работ по капитальномуремонту___________________________________________________________________ (наименование и адрес объекта)___________________________________________________________________ (перечислить работы) 1.2. Заказчиком работ является ___________________________________________________________________________________________________ (наименование заказчика) 1.3. Организатором конкурса является: ____________________________________________________________________________________________ (наименование организатора конкурса) 1.4. Начальная (максимальная) цена договора подряда:____________________________________________________ рублей, в томчисле НДС ____________________ рублей. 1.5. Крайним сроком подачи конкурсных заявок является день ичас вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Заявки подаются поадресу:__________________________________________________________________, часы работы __________________________________________________. 1.6.Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведенов __ часов ______ минут "____" ____________ 20____ года по адресу:_______________________________________________________________. На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всехпретендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должныбыть подтверждены доверенностью. 1.7. Официальное извещение о проведении конкурса публикуется наинтернет-сайте __________________________________________ не менее,чем за 30 дней до даты проведения конкурса. 1.8. Участники конкурса для обеспечения заявки должныперечислить сумму в размере ______________________________________рублей (3% от начальной цены договора подряда) до даты вскрытияконвертов с заявками на следующий счет: 1.9. Официальные результаты открытого конкурса публикуются наинтернет-сайте ____________________________ в пятидневный срок сдаты вскрытия конвертов. (В редакции Постановления Администрациигородского округа "Город Калининград" от 17.06.2011 г. N 1008) 1.11. Договор подряда с победителем конкурса заключается поформе согласно приложению 5 к настоящей конкурсной документации вдесятидневный срок с даты опубликования результатов конкурса. 1.12. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за контакты с участниками конкурса: __________________________________ (ФИО, контактные телефоны, факс, адрес электронной почты) 2. Требования к участникам конкурса Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующиеследующим требованиям: 2.1. деятельность участника не должна быть приостановлена впорядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации обадминистративных правонарушениях; 2.2. отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всехуровней или государственными внебюджетными фондами; 2.3. участник не должен находиться в процессе ликвидации или впроцедуре банкротства; 2.4. отсутствие участника в реестре недобросовестныхпоставщиков, который ведется согласно "Положению о ведении реестранедобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим,программным, лингвистическим, правовым и организационным средствамобеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков",утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от15.05.2007 N 292; 2.5. В зависимости от вида работ в конкурсной документациимогут быть определены специальные квалификационные требования длядопуска участников к конкурсу. 3. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок научастие в конкурсе 3.1. Для участия в конкурсе участник подает заявку,составленную по форме согласно приложению 1 к настоящей конкурснойдокументации с приложением следующих документов: 3.1.1. опись входящих в состав заявки документов по формесогласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации; 3.1.2. документ, подтверждающий полномочия лица наосуществление действий от имени участника по форме согласноприложению 3 к настоящей конкурсной документации; 3.1.3. документ или копия документа, подтверждающий внесениеобеспечения заявки 3.1.4. документы или копии документов, подтверждающие опытработы специалистов подрядчика на объектах - аналогах исоответствие квалификационным требованиям; 3.1.5. копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную датуперед датой подачи заявки, (для юридических лиц), копия справки осостоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе напоследнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (дляиндивидуальных предпринимателей); 3.1.6. организационно-штатное расписание организации участника,на которую планируется возложить выполнение работ с информацией осоставе и квалификации специалистов, которые планируются кпривлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшееспециальное образование в строительной отрасли и опыт работы наруководящих должностях не менее 5 лет по форме согласно приложению4 к конкурсной документации с приложением документов,подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома,заверенная копия трудовой книжки); 3.1.7. нотариально заверенные копии учредительных документов совсеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (дляюридических лиц), нотариально заверенную копию документа,удостоверяющего личность - паспорт гражданина Российской Федерации(для индивидуальных предпринимателей); 3.1.8. нотариально заверенная копия свидетельства о постановкена учет в налоговом органе; 3.1.9. нотариально заверенная копия свидетельства огосударственной регистрации; 3.1.10. оригинал или нотариально заверенная копия выписки изЕдиного государственного реестра юридических лиц (Единогогосударственного реестра индивидуальных предпринимателей),полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса; 3.1.11. справка из налогового органа о размере задолженностиучастника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня илигосударственные внебюджетные фонды за последний календарный год,полученная не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки; 3.1.12. копия свидетельства о допуске к определенному виду иливидам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектовкапитального строительства, выданное саморегулируемой организацией(при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказомМинрегиона России от 30 декабря 2009 года N 624). 3.2. Указанные в п. 3.1.1-3.1.3 документы являютсяобязательными для представления. Отсутствие в составе конкурснойзаявки какого-либо документа или представление документов поформам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурснуюдокументацию, могут являться основанием для отказа в допуске кучастию в конкурсе. 3.3. Представление документов, предусмотренных пунктами3.1.4-3.1.12 конкурсной документации в составе заявки не требуется,если данные документы были представлены ранее при участиипретендента в других аналогичных конкурсах у Организатора (приусловии, что организатором указанных конкурсов являлась местная(муниципальная) администрация) и срок их действия не истек, асодержащаяся в них информация не утратила свой актуальности.Информация с указанием реквизитов конкурса, на котором былипредставлены данные документы, должна быть отражена в заявке научастие в конкурсе. 3.4. Конкурсная заявка должна быть представлена организаторуконкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указываетсяпредмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутреннихконверта - один с оригиналом конкурсной заявки, а второй с еекопией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка,соответственно, "Оригинал" или "Копия", и указывается наименование,организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес ителефон. Копия заявки должна содержать копии всех документоворигинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документовне требуется. 3.5. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты,курьером или лично, по адресу, указанному в пункте 1.5. Конкурсныезаявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания,к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику внераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурснуюзаявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявокнемедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированнойконкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующийномеру очередности ее доставки участником. 3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытияконвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление оботзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, вкоторый доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявкидолжно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатьюорганизации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращаетсяорганизатором конкурса участнику в нераспечатанном виде. 3.7. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытияконвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменениевносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявкии должно быть оформлено участником как самостоятельный документ,подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленныйпечатью организации-участника. Документ, представляющий собойизменение, запечатывается в конверт, который оформляется также каквнешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись"Изменение". Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой. 4. Обеспечение конкурсной заявки 4.1. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользузаказчика в следующих случаях: 4.1.1. участник отозвал свою конкурсную заявку после процедурывскрытия конвертов; 4.1.2. участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписаниядоговора подряда; 4.1.3. участник, выигравший конкурс, не предоставил обеспечениеисполнения договора. 4.2. Обеспечение конкурсной заявки возвращается: 4.2.1. участникам, не допущенным к участию в конкурсе - впятидневный срок со дня подписания протокола рассмотренияконкурсных заявок; 4.2.2. победителю конкурса - в десятидневный срок со дняподписания договора подряда при условии представления победителемнадлежащего обеспечения исполнения договора; 4.2.3. участникам, которые участвовали в конкурсе, но не сталипобедителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявкекоторого присвоен второй номер, в пятидневный срок со дняподписания протокола оценки и сопоставления заявок; 4.2.4. участнику конкурса, заявке на участие которого присвоенвторой номер, в течение десяти дней со дня подписания договораподряда с победителем или с таким участником конкурса при условиипредставления надлежащего обеспечения исполнения договора. 5. Процедура проведения конкурса 5.1. Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задаватьвопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать отнего разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедурепроведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо вформе электронного документа, либо по телефону, с использованиемконтактной информации, указанной в пункте 1.12. настоящейконкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участниковконкурса направляются в течение двух рабочих дней со дняпоступления. 5.2. Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурснуюдокументацию не позднее, чем за пять дней до даты вскрытияконвертов, о чем он должен известить участников путем публикациисоответствующей информации. Организатор конкурса имеет правопредоставить участникам дополнительное время для учета внесенных имизменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более позднийсрок, но не более чем на 10 календарных дней с первоначальной датывскрытия конвертов. 5.3. После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявкипроходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предметсоответствия требованиям конкурсной документации, по результатамкоторой конкурсной комиссией принимается решение о допускепретендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске.Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются: 5.3.1. отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличиеподписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку; 5.3.2. предоставление участником неполного комплектадокументов, установленных пунктом 3.1. настоящей конкурснойдокументации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом; 5.3.3. несоответствие участника требованиям, установленнымпунктом 2 настоящей конкурсной документации; 5.3.4. превышение цены конкурсной заявки над начальной ценой,указанной в конкурсной документации; 5.5.5. предоставление участником в конкурсной заявкенедостоверных сведений. 5.4. Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующейтребованиям конкурсной документации и участник может быть допущен кучастию в конкурсе, если заявка содержит незначительные отклоненияот требований конкурсной документации, которые существенно неменяют характеристик, условий и иных требований, предусмотренныхконкурсной документацией, либо если она содержит незначительныеошибки или неточности. В случае несоответствия между цифровыми ибуквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма,выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяетсяна все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми ибуквенными значениями. 5.5. Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе,проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучшихусловий для исполнения договора подряда на выполнение работ покапитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии скритериями и на основе методики оценки конкурсных заявок, согласнопункту 6 настоящей конкурсной документации. 6. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе 6.1. Для определения лучших условий для исполнения договораподряда на выполнение работ по капитальному ремонтумногоквартирного дома, предложенных в заявках на участие вконкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок последующим трем критериям: 1) цена договора: максимальное количество баллов - 60; 2) срок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20; 3) квалификация участника: максимальное количество баллов - 20. 6.2. Оценка по критерию "квалификация участника" производитсяпо четырем подкритериям: а) опыт работы (количество успешно завершенныхобъектов-аналогов за последний год); б) квалификация персонала (наличие в штате квалифицированногоинженерного персонала); в) соблюдение техники безопасности (количество несчастныхслучаев при производстве работ за последние 2 года); г) участие в судебных заседаниях в качестве ответчика поарбитражным делам об исполнении договорных обязательств подоговорам подряда за последние два года (проигранные арбитражныедела); 6.3. Общее максимальное количество баллов по трем критериям -100. 6.4. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией вследующей последовательности: 6.4.1. Ранжирование заявок по критериям "цена договора" и "сроквыполнения работ": номер 1 получает заявка с наилучшим показателемкритерия, далее порядковые номера выставляются по мере сниженияпоказателей; при равенстве показателей меньший номер получаетзаявка, поданная и зарегистрированная раньше. 6.4.2. Выставление количества баллов заявкам по критериям "ценадоговора" и "срок выполнения работ" в соответствии с таблицами 1,2. В табл. 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указанопротив порядкового номера заявки. Таблица 1 Балльная оценка ранжированных заявок по критерию "Ценадоговора"|—————|—————————————————————|—————————————————————|——————————————————————————————|——————————————————————|| N | Критерий | Максимальное | Результаты | Присваиваемое || | | кол-во баллов | ранжирования заявок | кол-во баллов ||—————|—————————————————————|—————————————————————|——————————————————————————————|——————————————————————|| | Цена договора | 60 | 1 | 60 || | | |——————————————————————————————|——————————————————————|| | | | 2 | 55 || | | |——————————————————————————————|——————————————————————|| | | | 3 | 50 || | | |——————————————————————————————|——————————————————————|| | | | 4 | 45 || | | |——————————————————————————————|——————————————————————|| | | | 5 | 40 || | | |——————————————————————————————|——————————————————————|| | | | 6 | 35 || | | |——————————————————————————————|——————————————————————|| | | | 7 | 30 || | | |——————————————————————————————|——————————————————————|| | | | 8 | 25 || | | |——————————————————————————————|——————————————————————|| | | | 9 | 20 || | | |——————————————————————————————|——————————————————————|| | | | 10 | 15 || | | |——————————————————————————————|——————————————————————|| | | | 11 | 10 || | | |——————————————————————————————|——————————————————————|| | | | 12 | 5 || | | |——————————————————————————————|——————————————————————|| | | | 13 и более | 0 ||—————|—————————————————————|—————————————————————|——————————————————————————————|——————————————————————| Таблица 2 Балльная оценка ранжированных заявок по критерию "Сроквыполнения работ"|—————|—————————————————————|—————————————————————|——————————————————————————————|——————————————————————|| N | Критерий | Максимальное | Результаты | Присваиваемое || | | кол-во баллов | ранжирования заявок | кол-во баллов ||—————|—————————————————————|—————————————————————|——————————————————————————————|——————————————————————|| | Срок | 20 | 1 | 20 || | выполнения | | | || | | |——————————————————————————————|——————————————————————|| | | | 2 | 19 || | | |——————————————————————————————|——————————————————————|| | | | 3 | 18 || | | |——————————————————————————————|——————————————————————|| | | | 4 | 17 || | | |——————————————————————————————|——————————————————————|| | | | 5 | 16 || | | |——————————————————————————————|——————————————————————|| | | | 6 | 14 || | | |——————————————————————————————|——————————————————————|| | | | 7 | 12 || | | |——————————————————————————————|——————————————————————|| | | | 8 | 10 || | | |——————————————————————————————|——————————————————————|| | | | 9 | 8 || | | |——————————————————————————————|——————————————————————|| | | | 10 | 6 || | | |——————————————————————————————|——————————————————————|| | | | 11 | 4 || | | |——————————————————————————————|——————————————————————|| | | | 12 | 2 || | | |——————————————————————————————|——————————————————————|| | | | 13 и более | 0 ||—————|—————————————————————|—————————————————————|——————————————————————————————|——————————————————————| 6.4.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию"квалификация участника" в соответствии с таблицей 3. В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждойзаявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются измаксимального количества баллов, установленного для данногокритерия. Если количество штрафных баллов превышает 20, то участникуприсваивается 0 баллов по критерию "квалификация участника". Таблица 3 Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия"Квалификация"|——|—————————————|————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————|————————————————|| N| Критерий | Максималь- | Подкритерии | Показатель | Количество || | | ное | | подкритерия | штрафных || | | количество | | (ед.) | баллов || | | баллов | | | ||——|—————————————|————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————|————————————————|| | | | Опыт работы (количество | 2 и более | 0 || | | | успешно завершенных | | || | | | объектов-аналогов | | || | | | за последний год) | | || | | | |—————————————————|————————————————|| | | | | 1 | 5 || | | | |—————————————————|————————————————|| | | | | 0 | 10 || | | |——————————————————————————————————|—————————————————|————————————————|| | | | Квалификация персонала | 2 и более | 0 || | | | (наличие | с опытом | || | | | квалифицированного | работы | || | | | инженерного персонала) | более 10 | || | | | | лет | || | | | | и стажем | || | | | | работы | || | | | | в компании | || | | | | более 2 лет | || | | | |—————————————————|————————————————|| | | | | 2 и более | 5 || | | | | с опытом | || | | | | работы | || | | | | более 5 лет | || | | | |—————————————————|————————————————|| | | | | В остальных | 10 || | | | | случаях | || | | |——————————————————————————————————|—————————————————|————————————————|| | | | Соблюдение техники | 0 | 0 || | | | безопасности | | || | | | (количество | | || | | | несчастных случаев | | || | | | при производстве работ | | || | | | за последние 2 года) | | || | | | |—————————————————|————————————————|| | | | | 1 | 5 || | | | |—————————————————|————————————————|| | | | | 2 и более | 10 || | | |——————————————————————————————————|—————————————————|————————————————|| | | | Сведения об | 0 | 0 || | | | удовлетворенных исках, | | || | | | предъявленных участнику | | || | | | конкурса, об исполнении | | || | | | договорных обязательств | | || | | | по договорам подряда | | || | | | за последние 2 года | | || | | | |—————————————————|————————————————|| | | | | 1 | 5 || | | | |—————————————————|————————————————|| | | | | 2 и более | 10 ||——|—————————————|————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————|————————————————| - Под успешно завершенными объектами понимаются объекты,работы по которым выполнены в сроки установленные контрактом. - Под объектом-аналогом понимается объект капитальногоремонта, на котором участником были выполнены работы аналогичныетем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50%начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому видуработ. - Под квалифицированным инженерным персоналом понимаютсяработники, имеющие высшее специальное образование в строительнойотрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве илиремонте не менее 5 лет. 6.4.4. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по тремкритериям. 6.4.5. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов:номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов,далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количествабаллов. При равном количестве баллов, приоритет получает заявка,получившая наибольшее количество баллов по критерию "Квалификация",затем по критерию "Цена договора" и, в случае необходимости -подкритерию "Срок выполнения работ" последовательно. Участник,подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер1, объявляется победителем конкурса. Приложение 1 к конкурсной документации по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома Заявка на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту ______________________________________________________________ ________________________________________________________________ (указать наименование работ, объект и адрес) 1. Участник:|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|| 1.1. Наименование юридического лица | ||——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|| 1.2. ИНН | ||——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|| 1.3. Юридический адрес | ||——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|| 1.4. Фактический адрес | ||——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|| 1.5. Контактный телефон (факс) | ||——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|| 1.6. Контактное лицо | ||——————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————| 1. Электронный адрес участника ________________________________ 2. Участник _____________ плательщиком налога на добавленнуюстоимость. является (не является), основание освобождения от уплатыНДС в случае наличия. 3. Участник _________________________ выданное саморегулируемой имеет (не имеет) организацией свидетельство о допуске к работам, которыеоказывают влияние на безопасность объектов капитальногостроительства согласно перечню, утвержденному приказом МинрегионаРоссии от 30 декабря 2009 года N 624 5. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме ипризнана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурснойзаявки. 6. Подтверждаем соответствие требованиям: - деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренномКодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; - отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всехуровней или государственными внебюджетными фондами; - участник не находится в процессе ликвидации или в процедуребанкротства; - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков. 7. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:|—————|—————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————|| п/п | Наименование | Единица | Значение || | | измерения | (все значения || | | | указываются || | | | цифрами) ||—————|—————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 ||—————|—————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————|| 1. | Цена договора, в том числе налог | Рубли | || | на добавленную стоимость (при наличии) | | ||—————|—————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————|| 2. | Срок выполнения работ | Календарные | || | | дни с даты | || | | начала работ | ||—————|—————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————| 8. Информация для оценки подкритериев критерия "Квалификация"|—————|—————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————|| п/п | Наименование | Единица | Значение || | | измерения | (все значения || | | | указываются || | | | цифрами) ||—————|—————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————|| 1 | Опыт работы, в том числе: | шт. | || |—————————————————————————————————————————————————————————| |——————————————————|| | количество успешно завершенных | | || | объектов-аналогов за последний год | | || | по видам работ (не подтвержденных | | || | документально) | | || |—————————————————————————————————————————————————————————| |——————————————————|| | количество успешно завершенных | | || | объектов-аналогов за последний год | | || | по видам работ, подтвержденных | | || | представленными договорами подряда | | || | и другими документами | | ||—————|—————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————|| 2 | Квалификация персонала (наличие | человек | || | квалифицированного инженерного | | || | персонала), в том числе: | | || |—————————————————————————————————————————————————————————| |——————————————————|| | с опытом работы более 10 лет и стажем | | || | работы в компании более 2-х лет | | || |—————————————————————————————————————————————————————————| | || | - с опытом работы более 5 лет | | ||—————|—————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————|| 3 | Соблюдение техники безопасности | шт. | || | (кол-во несчастных случаев при | | || | производстве работ за последние 2 года) | | ||—————|—————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————|| 4 | Участие в судебных заседаниях | шт. | || | в качестве ответчика по делам | | || | об исполнении договорных обязательств | | || | по договорам подряда за последние | | || | 2 года (проигранные арбитражные дела) | | ||—————|—————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|——————————————————| 9. Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере _________ ______________________________________________________ рублей, _______________________________________________________________ (дата, номер платежного поручения) 10. Обеспечение заявки просим возвратить на счет _________________________________________________________________________________ (указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения). 11. Нами были представлены ранее в составе заявки на участие вконкурсе______________________________________________________________________________________________________________________________ (указать наименование работ, объект и адрес) документы, предусмотренные пунктами 3.1.4-3.1.12 конкурснойдокументации Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка надоверенность, печать Приложение 2 к конкурсной документации по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома Опись входящих в состав заявки документов __________________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование участника) подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ покапитальному ремонту __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ (указать наименование работ, объект и адрес) в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленныедокументы и что содержание описи и состав заявки совпадают. |————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|| Наименование документа | Количество листов ||————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|| | ||————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|| | ||————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| Должность, подпись уполномоченного лица, печать Приложение 3 к конкурсной документации по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома ДОВЕРЕННОСТЬ N ______ Место составления ______________________ Дата выдачи ________________ Настоящей доверенностью _______________________________________ (наименование участника) в лице___________________________________________________________________ (должность руководителя участника, Ф.И.О),действующего на основании _________________________________________ (устава, положения и т.п.), уполномочивает __________________________________________________ (Ф.И.О. лица,которому выдается доверенность,и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) осуществлять все необходимые действия, в том числе подписыватьзаявку на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальномуремонту______________________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование работ, объект и адрес) Настоящая доверенность выдана сроком на ______________________. Подпись __________________________________________ удостоверяю. (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность) Должность, подпись уполномоченного лица, печать Приложение 4 к конкурсной документации по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет |——————|—————————————|——————————————|————————————|————————————————|—————————————————————|———————————————|| | ФИО | Должность | Стаж | Стаж | Название | Примечания || | | в компании | работы в | работы в | учебного | || | | | отрасли | организации | заведения и год | || | | | | | окончания | ||——————|—————————————|——————————————|————————————|————————————————|—————————————————————|———————————————|| 1 | | | | | | ||——————|—————————————|——————————————|————————————|————————————————|—————————————————————|———————————————|| 2 | | | | | | ||——————|—————————————|——————————————|————————————|————————————————|—————————————————————|———————————————|| 3 | | | | | | ||——————|—————————————|——————————————|————————————|————————————————|—————————————————————|———————————————| Итого: - количество специалистов, с опытом работы более 10 лет истажем работы в компании более 2-х лет: ________ человек. - количество специалистов с опытом работы более 5 лет ________ человек. Среднесписочная численность работников участника на дату подачизаявки:___________________________________________________________________ Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника(заверенные участником): 1. Копия паспорта в количестве ____ шт. 2. Копия диплома в количестве ____ шт. 3. Копия трудовой книжки в количестве ____ шт. Должность, подпись уполномоченного лица, печать Приложение 5 к конкурсной документации по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома Договор N ___ на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома "____" ___________ 20__ года _______________________________________________________________ ______________________________________________________________, (полное наименование заказчика) в лице _______________________________________________________,действующего на основании _________________________________________(далее - Заказчик) с одной стороны и _________________________________________________________________________________________________ (полное наименование подрядной организации) в лице _______________________________________________________,действующего на основании _________________________________________ (далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем "Стороны" заключилинастоящий Договор о нижеследующем: Статья 1. Предмет и существенные условия договора 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себяобязательства по выполнению работ по капитальному ремонту______________ (далее - работы) многоквартирного дома (далее -объект), расположенного по адресу: ___________________________ всоответствии с сметной документацией, прилагаемой к Договору. 1.2. Общая стоимость работ по Договору составляет_____________________ рублей, в том числе НДС___________________________________________ рублей. Стоимость по видам работ составляет: _______________________________________________________ рублей, (вид работ) _______________________________________________________ рублей; (вид работ) _______________________________________________________ рублей. (вид работ) 1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению неподлежит. 1.4. Срок выполнения работ составляет _________________ дней. 1.5. В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной впункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство передЗаказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами исредствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранитьвсе недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику. 1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчикуза выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной всоответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором. 1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является_________________ ______________ N _______ от "____" ______ 20__ г. Статья 2. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика 2.1. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика поДоговору является банковская гарантия на сумму аванса по настоящемудоговору. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечениеисполнения обязательств по Договору в 10-дневный срок с датыподписания Договора Сторонами. Статья 3. Порядок оплаты работ 3.1. Оплата по Договору осуществляется в два этапа: - авансовый платеж Подрядчику в размере 30% от стоимости,указанной в Пункте 1.2 Договора в сумме_________________________________ рублей, но не раньшепредставления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств поДоговору; - окончательный платеж по завершению работ по Договорувыплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по формеКС-3. Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов попроизводству работ, предоставить Представителю Заказчика по первомутребованию все необходимые документы, подтверждающие использованиеавансового платежа в соответствии с его назначением. Окончательный расчет за выполненные работы по объектупроизводится Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ,включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенныхЗаказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику итретьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов инеустойки. Статья 4. Сроки выполнения работ 4.1. Срок начала работ: не позднее "____" ______________ 20___года, но не ранее выплаты авансового платежа в соответствии спунктом 3.1. настоящего Договора. 4.2. Срок окончания работ не позднее: "____" ______ 20 ___года. Статья 5. Заказчик 5.1. При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан: 5.1.1. Передать Подрядчику по акту объект в течение трех днейсо дня подписания Договора Сторонами. 5.1.2. Обеспечить организацию технического надзора в течениевсего периода производства работ. 5.1.3. Создать рабочую (приемочную) комиссию и организоватьприемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта. 5.1.4. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справкипо форме КС-3. 5.2. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренныезаконодательством Российской Федерации, иными правовыми актами инастоящим Договором. Статья 6. Подрядчик 6.1. При выполнении Договора Подрядчик обязан: 6.1.1. Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный впункте 5.1.1. 6.1.2. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенныеотступления от требований, предусмотренных в технической и сметнойдокументации и СНиП, за снижение или потерю прочности,устойчивости, надежности здания, сооружения или его части. 6.1.3. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование,изделия, конструкции, строительную технику, необходимые дляпроизводства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку искладирование. Используемые при производстве работ материалы(комплектующие и оборудование) должны соответствоватьгосударственным стандартам РФ и техническим условиям. На всехэтапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты(соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и(или) другие документы, удостоверяющие качество используемыхПодрядчиком материалов. 6.1.4. Разместить за свой счет на строительных лесах и (или)ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполненияработ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО ПредставителейЗаказчика и Подрядчика, контактных телефонов. 6.1.5. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовымзаконодательством Российской Федерации, а также нормативнымиактами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работыдолжны производиться в будние дни в период с 8.00. по 21.00. Пописьменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться ввыходные и праздничные дни с учетом соответствующих требованийзаконодательства РФ. 6.1.6. Обеспечить в ходе производства работ выполнениенеобходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению нормэкологической безопасности, пожарной безопасности и других нормбезопасности, рациональному использованию территории, охранеокружающей среды, зеленых насаждений и земли. 6.1.7. Содержать рабочую площадку и прилегающие участкисвободными от отходов, накапливаемых в результате выполненныхработ, и обеспечивать их своевременную уборку. 6.1.8. Обеспечить за свой счет сохранность материалов,оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества,необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки смомента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию. 6.1.9. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор доподписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ покапитальному ремонту объекта. 6.1.10. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранностиили прочности объекта немедленно известить Заказчика и до полученияот него указании приостановить работы и принять все возможные мерыпо предотвращению наступления отрицательных последствий, которыемогут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами. 6.1.11. По первому требованию представителя Заказчикапредставлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ. 6.1.12. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условиядля исполнения им своих обязанностей на объекте. 6.1.13. Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом4.2. Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительнойдокументации, который включает общий журнал производства работ,уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ,исполнительные чертежи, акты приемки работ, актыосвидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций. 6.1.14. Обеспечить своевременное устранение недостатков,выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срокаэксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполненииработ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчикасроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчиквправе для исправления некачественно выполненных работ привлечьдругую организацию за счет Подрядчика. 6.1.15. Соблюдать установленный законодательством порядокпривлечения и использования иностранных работников. 6.2. Подрядчик имеет другие права и обязанности,предусмотренные законодательством Российской Федерации, инымиправовыми актами и настоящим Договором. Статья 7. Выполнение работ 7.1. Заказчик назначает представителя Заказчика, которыйпредставляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком ивыполняет функции технического надзора. Полномочным представителем Заказчика является: (должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны) 7.2. Подрядчик назначает в качестве своего представителядолжностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком,ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика вовзаимоотношениях с Заказчиком. Полномочным представителем Подрядчика является: (должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия) 7.3. Замена представителя Заказчика или Подрядчикаосуществляется с обязательным письменным уведомлением об этомсоответствующей Стороны, без внесения изменений в настоящийдоговор. 7.4. Представитель Заказчика выполняет следующие функции: 7.4.1. Контроль за соответствием работ, применяемыхконструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов,технических условий и других нормативных документов; 7.4.2. Принятие своевременных мер и контроль за устранениемвыявленных дефектов в технической и сметной документации; 7.4.3. Проверка наличия документов, удостоверяющих качествоиспользуемых Подрядчиком изделий и материалов (техническихпаспортов, сертификатов, и других документов); 7.4.4. Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытыхработ и ответственных конструкций и подписание актаосвидетельствования скрытых работ; 7.4.5. Проверка фактических объемов, качества и стоимостивыполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визированиеакта приемки выполненных работ КС-2; 7.4.6. Участие в работе комиссии по приемке объекта вэксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирногодома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию. 7.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4,представитель Заказчика имеет право: 7.5.1. Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать всовещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика; 7.5.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику итребовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков. 7.6. Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения вДоговор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условияДоговора. 7.7. Представитель Подрядчика имеет право в письменной формеуведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которыеон считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующиеразъяснения. 7.8. Все действия во исполнение настоящего Договораосуществляются Сторонами только в письменном виде, при этомписьменные указания Подрядчику могут даваться представителемЗаказчика в журнале производства работ. 7.9. Представитель и при необходимости другие должностные лицаПодрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика приниматьучастие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами. 7.10. Представитель Заказчика по приглашению представителяПодрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждениявопросов, связанных с работами. 7.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных сработами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются ввиде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производстваработ. 7.12. С момента начала работ и до приемки их результатовЗаказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ,в котором отражается технологическая последовательность, сроки,качество выполнения и условия производства работ по форме,установленной СНиП 12-01-2004 от 19 апреля 2004 г. N 70"Организация строительства". 7.13. Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчикомсубподрядные организации, обладающие необходимым опытом,оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренныхдействующим законодательством, документами, подтверждающими ихправо на выполнение данного вида работ. Стоимость работ,передаваемых на субподряд, должна быть не более 50% стоимости всехработ по Договору. 7.14. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющиегеологический, археологический интерес или иную ценность, найденныена месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика.В случае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы инемедленно уведомить об этом Заказчика. Статья 8. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию 8.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется всоответствии с ВСН 42-85(Р) - "Правила приемки в эксплуатациюзаконченных капитальным ремонтом жилых зданий (в ред. Изменений N1, утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 N 17-16), технической исметной документацией, а также иными применимыми нормативнымиактами. 8.2. Подрядчик обязан письменно уведомить представителяЗаказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта ксдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, актпо форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 днейпосле получения уведомления Подрядчика организует и в установленномпорядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объектав эксплуатацию. 8.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписанияакта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитальногоремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке вэксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальномуремонту объекта по всем видам работ. 8.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки вэксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляетсяакт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устраненияПодрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефектысвоими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. 8.5. Приемка объекта в эксплуатацию производится только послевыполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметнойдокументацией, а также после устранения всех дефектов всоответствии с пунктом 8.4 Договора. 8.6. С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком онпринимает на себя ответственность за сохранность объекта и несетриск возможного его повреждения или утраты. Статья 9. Гарантии качества по сданным работам 9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивныеэлементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком исубподрядчиками по Договору. 9.2. Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня подписанияакта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, чтодефекты произошли вследствие нормального износа объекта или егочастей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок насмонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийномусроку, установленному его производителем. 9.3. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменноизвестить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своегопредставителя не позднее ___________ дней с даты полученияизвещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушениюбезопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно.Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, исогласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранениядефектов не должен превышать сроков, необходимых для подготовкипроизводства соответствующих работ и производства таких работ болеечем на 5 (пять) рабочих дней. 9.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписанияакта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт спривлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услугкоторых при установлении наступления гарантийного случая несетПодрядчик. 9.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленныхдефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь длявыполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в томчисле в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранениювыявленных дефектов в гарантийный период. Статья 10. Ответственность сторон 10.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствиис действующим законодательством Российской Федерации заненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору. 10.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по ДоговоруЗаказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность ввиде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) отстоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день просрочкидо фактического исполнения обязательств. 10.3. За заключение договора субподряда без согласования сЗаказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1% (одинпроцент) стоимости работ, переданных на выполнение субподряднойорганизации. При этом Заказчик вправе требовать расторжениядоговора субподряда. 10.4. В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (6.1.5,6.1.6, 6.1.7), Представитель Заказчика немедленно письменнопредупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленногонарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случаеотказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случаенеустранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений,Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (ноль целыхпять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2 Договораза каждый день до фактического устранения нарушений. 10.5. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащееисполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков,причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождаетСтороны от фактического исполнения обязательств по Договору. 10.6. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждоенарушение в отдельности. 10.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, чтопросрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствиенепреодолимой силы или по вине другой Стороны. 10.8. Подрядчик несет самостоятельную ответственность передтретьими лицами за ущерб, причиняемый им неисполнением, а такжененадлежащим исполнением условий контракта, а также ущерб,причиненный по вине работников Подрядчика. 10.9. Убытки или повреждение собственности третьих лиц, травмыили гибель людей, произошедшие при выполнении Подрядчикомнастоящего договора, находятся на ответственности Подрядчика и вполном объеме компенсируются Подрядчиком по предъявленнымпретензиям от пострадавшей стороны. Статья 11. Обстоятельства непреодолимой силы 11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное илиполное неисполнение своих обязательств по Договору, если оноявилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы,возникших после заключения Договора. К обстоятельствамнепреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения,забастовки, изменения действующего законодательства, другиечрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств поконтракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и завозникновение которых не несут ответственности. 11.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте12.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства,взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить обэтих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме сприложением справки, выданной органами местной власти. 11.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельствдействие Договора приостанавливается до момента, определяемогоСторонами. Статья 12. Порядок расторжения договора 12.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнутьДоговор и потребовать возмещения причиненных убытков в случаеследующих нарушений Подрядчиком условий Договора: 12.1.1. Если в течение 10 дней с даты подписания СторонамиДоговора Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора. 12.1.2. Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ наобъекте в течение 10 дней с установленной в Пункте 4.1. настоящегоДоговора даты начала Работ. 12.1.3. В случае неоднократного нарушения Подрядчикомобязательств по Договору. 12.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора всоответствии с пунктом 12.1 Заказчик направляет Подрядчикусоответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым смомента получения Подрядчиком указанного уведомления. Послерасторжения Договора представитель Заказчика должен оценитьстоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, истоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик врезультате невыполнения Подрядчиком своих обязательств ирасторжения Договора. 12.3. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышаетстоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разницадолжна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа втечение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работменьше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик,разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней. Статья 13. Разрешение споров 13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора,разрешаются сторонами путем переговоров. 13.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споровпо поводу недостатков выполненных работ или их причин иневозможности урегулирования этого спора переговорами, потребованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходына экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. Вслучае установления нарушений Подрядчиком условий Договора илипричинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженныминедостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несетПодрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению междуСторонами, расходы несут обе Стороны поровну. 13.3. В случае невозможности урегулирования спора путемпереговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение варбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленномдействующим законодательством Российской Федерации порядке. Статья 14. Особые условия 14.1.___________________________________________________________________________________________________________________________ Статья 15. Прочие условия 15.1. Все изменения и дополнения к Договору считаютсядействительными, если они оформлены в письменной форме и подписаныСторонами. 15.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороныобязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня такихизменений. 15.3. Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющихравную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1экземпляр Подрядчику. 15.4. Договор считается заключенным с момента его подписанияСторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств. Статья 16. Приложения к настоящему договору Приложениями к настоящему договору, составляющими егонеотъемлемую часть, являются следующие документы:1. ________________________________________________________________ N2. ________________________________________________________________ N3. ________________________________________________________________ Статья 17. Местонахождение и реквизиты сторон 17.1. Заказчик: Местонахождение: ______________________________________________ Реквизиты: _______________________________________________________________________________________________________________________ 17.2. Подрядчик: ______________________________________________ Местонахождение: ______________________________________________ Реквизиты: ____________________________________________________ Подписи сторон Заказчик Подрядчик "_____" _______ 20___ г. "_____" ______ 20___ г. М.П. М.П. Договор N ____на ведение технического надзора при проведении капитального ремонта___________________________________________________________________ многоквартирного дома N ___ по ул. _________________ в 20___ году г. Калининград "____" __________ 200__ г. Управляющая организация/Товарищество собственников жилья"______________________________" именуемое в дальнейшем "Заказчик",в лице директора/председателя _______________________, действующегона основании __________________________________, с одной стороны, и___________________________________________, именуемое в дальнейшем"Исполнитель", в лице директора __________________, действующего наосновании ______________________________________, с другой стороны,на основании ____________________________________________ заключилинастоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. "Заказчик" поручает, а "Исполнитель" принимает на себяобязанность по ведению технического надзора при проведениикапитального ремонта___________________________________________________________________многоквартирного дома N _____ по ул. ____________________ подряднойорганизацией "______________________", юр. адрес: ________________. 2. Сроки действия договора 2.1. Сроки выполнения работ по настоящему договору определяютсясторонами календарным графиком работ по капитальному ремонту,являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 2.2. Настоящий Договор действует с "___" ____ 20___ г. по "___"_____________ 20___ г. 3. Стоимость работ и порядок расчетов 3.1. Цена договора составляет __________ (____________________) рублей ________ копеек, в том числе НДС ___________ и включаетв себя все предусмотренные действующим законодательством налоги,сборы и прочие обязательные платежи, предусмотренныезаконодательством РФ, затраты, связанные с выполнением работ. 3.2. Размер авансового платежа (не предусмотрен/предусмотрен до30% от цены договора) составляет _______________(_______________________________) рублей _____ копеек. 3.3. Окончательный расчет производится Заказчиком после приемкивыполненных работ по капитальному ремонту объекта и подписания актаприемки выполненных работ. 4. Права и обязанности сторон 4.1. Исполнитель обязан: - вести работы по настоящему договорупри наличии действующей лицензии и иных разрешений, выдаваемыхуполномоченными органами. Лицензия, иные разрешения должны бытьдействительными на весь срок действия настоящего договора. 4.2. К функциям службы технического надзора в период проведенияработ относятся: - контроль соответствия выполняемых работ проектным решениям; - отслеживание своевременного и обоснованного внесенияизменений в проектную документацию в случае отклонения проектныхрешений; - контроль за ведением журналов учета работ; - обеспечение контроля выполнения работ по замечаниямавторского надзора проектной организации, если такой надзорпредусмотрен; - контроль за составлением и выполнением графиков производстваработ; - контроль за качеством и технологией выполнения работ и ихсоответствие установленным нормативам; - финансовый контроль при оформлении актов выполненных работ поприменению расценок; - проведение совместно с подрядчиком контрольных обмероввыполненных работ и составление соответствующих актов; - освидетельствование скрытых работ и подписаниесоответствующих актов; - проверка документации (технических паспортов, сертификатов ипр.) на используемые строительные материалы, оборудование, изделияи конструкции; - контроль за устранением дефектов при производстве работ пофакту их выявления; - приемка выполненных работ; - участие в комиссии по приемке выполненных работ покапитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома. "Исполнитель" обязан осуществлять технический надзор всоответствии с календарным графиком, предоставленным Заказчиком,при проведении подрядной организацией работ на объекте. Результаты подтверждаются штампом технадзора, печатью иподписью Исполнителя на актах выполненных работ. 4.3. Заказчик вправе: - требовать от Исполнителя надлежащего выполнения настоящегодоговора. 5. Ответственность сторон 5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательствпо настоящему Договору "Исполнитель" и "Заказчик" несутимущественную ответственность в соответствии с действующимГражданским кодексом РФ и возмещают убытки, причиненныененадлежащим исполнением договорных обязательств. 5.2. Исполнитель несет установленную действующимзаконодательством ответственность за надлежащее ведениетехнического надзора на объектах Заказчика. 6. Срок действия договора и его прекращение 6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписанияуполномоченными представителями сторон (с приложением печатей) идействует до исполнения сторонами своих обязательств. 6.2. Настоящий договор, может быть расторгнут в случаях и наусловиях, предусмотренных законом или настоящим договором. 6.3. Отношения по договору прекращаются по завершению работ покапитальному ремонту объекта. 7. Прочие условия 7.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах,имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой изсторон. 7.2. Все приложения к настоящему договору являются егонеотъемлемой частью. 7.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором,стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. Место нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон: Заказчик: Исполнитель:___________________ _____________________ Приложение 3 к Порядку привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, проводимому в рамках исполнения муниципальных целевых программ капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов городского округа "Город Калининград" Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения: ____________________________________ Предмет конкурса: право заключения договора подряда навыполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. Адрес многоквартирного дома: _____________________________________________________________________________________________________ Работы (объекты):_________________________________________________________________________________________________________________ (перечислить работы). Заказчик _________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование, ИНН, телефон, адрес, адрес электронной почты, контактное лицо заказчика) Организатор конкурса __________________________________________ (наименование, телефон, адрес, адрес электронной___________________________________________________________________ почты, контактное лицо организатора конкурса) Начальная (максимальная) цена договора подряда: __________________________________________________________________________ рублей, Дата начала работ:_____________________________________________ Официальный интернет-сайт для публикации _________________________________________________________________________________________ Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками ________________________________________________________________________________ Приложение: конкурсная документация в составе: 1) Общие положения, требования к участникам конкурса, формыдокументов; 2) Техническая и сметная документация, в составе:___________________________________________________________________ (перечислить документы) 3) Договор подряда (проект). Приложение 4 к Порядку привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, проводимому в рамках исполнения муниципальных целевых программ капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов городского округа "Город Калининград" ПРОТОКОЛ вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома______________________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование работ, объект и адрес) _____________________________________ __________________ (место проведения вскрытия конвертов) (дата) Состав конкурсной комиссии: Председатель комиссии _________________________________________ Секретарь комиссии ____________________________________________ Члены комиссии ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (ФИО, должность) Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу:__________________________________________________________________, Время начала вскрытия конвертов _______________________________ На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представителиучастников конкурса: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(наименование организации, ФИО, должность, реквизиты доверенности) По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытияконвертов присутствовали______________________________________________________________________________________________________________ (ФИО, должность) Организатором конкурса было получено и зарегистрировано _______заявок. До вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала, чтоони не повреждены и упакованы способом, не позволяющим просмотрлибо изъятие вложений. Конкурсная комиссия, вскрыв конверты, установила, что заявкиподаны от следующих организаций: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование участника конкурса, адрес) Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсные заявки на предметопределения полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствияконкурсных заявок требованиям конкурсной документации (Приложение N1 к настоящему протоколу). По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила,что к участию в конкурсе допускаются следующие организации: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________._________________ По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила,что к участию в конкурсе не допускаются следующие организации: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________._________ Председатель конкурсной комиссии______________________________________________ Члены конкурсной комиссии ________________________________________________________________________________________________________ (подписи) Приложение к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от ______________ Сводная таблица конкурсных заявок |—————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|————————————|——————————|————————————————|| п/п | Наименова- | Документ | Документ, | Информация | Документы, | Нотариально | Нотариально | Нотариально | Оригинал | Справка из | Копия | Цена | Отметка о || | ние | подтверж- | подтвер- | о составе | подтвер- | заверенные | заверенная | заверенная | или нота- | налогового | бухгал- | конкур- | соблюдении || | участника, | дающий | ждающий | и квалифи- | ждающие | копии | копия | копия | риально | органа | терского | сной | требований || | адрес | полномо- | внесение | кации | опыт | учредитель- | свидетель- | свидетель- | заверенная | о размере | баланса | заявки | к допуску || | | чия лица | обеспече- | работников | работы | ных | ства о | ства о | копия | задолжен- | * | | на участие || | | на | ния | | (копии | документов | постановке | государст- | выписки | ности | | | в конкурсе || | | осущест- | | | договоров | | на учет в | венной | из Единого | | | | || | | вление | | | подряда) | | налоговом | регистрации | государст- | | | | || | | действий | | | | | органе | | венного | | | | || | | от имени | | | | | | | реестра | | | | || | | участника | | | | | | | юридичес- | | | | || | | | | | | | | | ких лиц | | | | ||—————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|————————————|——————————|————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ||—————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|————————————|——————————|————————————————|| | | | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|————————————|——————————|————————————————|| | | | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|————————————|——————————|————————————————|| | | | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|————————————|——————————|————————————————|| | | | | | | | | | | | | | ||—————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|——————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|————————————|——————————|————————————————| Председатель конкурсной комиссии____________________________ Члены конкурсной комиссии___________________________________ (подписи) Приложение 5 к Порядку привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, проводимому в рамках исполнения муниципальных целевых программ капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов городского округа "Город Калининград" ПРОТОКОЛ оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ (наименование работ, объект и адрес) _____________________________________________ _____________ (место проведения оценки и сопоставления заявок) (дата) Состав конкурсной комиссии: Председатель комиссии _________________________________________ Секретарь комиссии ____________________________________________ Члены комиссии _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (ФИО, должность) На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявокпроступили заявки следующих участников конкурса: __________________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование участника конкурса, адрес) Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям,установленным пунктом 6 конкурсной документации. Результаты оценки заявок по критериям "Цена договора" и "Сроквыполнения работ" и "Квалификация" отражены в Приложении кнастоящему протоколу. Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценкизаявок По результатам оценки и сопоставления заявок, представленнымзаявкам присвоены следующие номера: 1. ________________________________________________________, 2. ________________________________________________________, 3. ________________________________________________________, 4. __________________________________________________ и т.д. Победителем конкурса признана ____________________________________________________________________________________________________ (наименование организации) Организатору конкурса поручается: - в пятидневный срок с дня подписания настоящего протоколаосуществить возврат обеспечения конкурсной заявки участникам, заисключением участников, заявкам которых присвоены 1 и 2 номера. Председатель конкурсной комиссии ______________________________ Члены конкурсной комиссии _____________________________________ (подписи) Приложение к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от ______________ Оценка заявок по критериям и подкритериям |—————|——————————|——————————|——————————————————————————————|—————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|| п/п | Наиме- | Дата и | Критерий "цена | Критерий | Критерий "квалификация" | ИТОГО || | нование | время | договора" | "срок | | || | участ- | регист- | | выполнения | | || | ника | рации | | работ" | | || | | заявки | | | | || | | | | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|| || | | | | | подкритерии | балл | || | | |——————————|————————————|——————|——————————|——————|—————————|—————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|————————|| || || | | | без | с | балл | показа- | балл | опыт | штраф- | квали- | штраф- | соблю- | штраф- | проиг- | штраф- | | || | | | льготы, | льготой, | | тель | | работы | ной | фикация | ной | дение | ной | ранные | ной | | || | | | рублей | рублей | | | | | балл | персо- | балл | техники | балл | арбит- | балл | | || | | | | | | | | | | нала | | безопа- | | ражные | | | || | | | | | | | | | | | | сности | | дела | | | ||—————|——————————|——————————|——————————|————————————|——————|——————————|——————|—————————|—————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————|———————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ||—————|——————————|——————————|——————————|————————————|——————|——————————|——————|—————————|—————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————|———————|| | | | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|——————————|——————————|——————————|————————————|——————|——————————|——————|—————————|—————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————|———————|| | | | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|——————————|——————————|——————————|————————————|——————|——————————|——————|—————————|—————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————|———————|| | | | | | | | | | | | | | | | | | ||—————|——————————|——————————|——————————|————————————|——————|——————————|——————|—————————|—————————|——————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————|———————| Председатель конкурсной комиссии _____________________________ Члены конкурсной комиссии ____________________________________