Постановление Администрации городского округа "Город Калининград" от 12.05.2012 № 766
Об утверждении порядка привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов городского округа "Город Калининград"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД" ПОСТАНОВЛЕНИЕ Утратилo силу - Постановление Администрации городского округа "Город Калининград" от 13.05.2013 г. N 664 от 12 мая 2012 г. N 766г. КалининградОб утверждении порядка привлечения подрядныхорганизаций для выполнения работ по капитальномуремонту многоквартирных домов городского округа"Город Калининград" (В редакции Постановлений Администрации городского округа "Город Калининград" от 11.07.2012 г. N 1236) В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,Гражданским кодексом Российской Федерации, в целях исполнениядолгосрочной целевой Программы "Капитальный ремонт общего имуществамногоквартирных домов городского округа "Город Калининград" ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить Порядок привлечения подрядных организаций длявыполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домовгородского округа "Город Калининград" (приложение). 2. Считать утратившим силу Порядок привлечения подрядныхорганизаций для выполнения работ по капитальному ремонту общегоимущества многоквартирного дома, проводимого в рамках исполнениямуниципальных целевых программ капитального ремонта общегоимущества многоквартирных домов городского округа "ГородКалининград", утвержденный Постановлением администрации городскогоокруга "Город Калининград" от 30.03.2011 N 528. 3. Управляющему делами администрации городского округа "ГородКалининград" С.В. Воропаеву обеспечить опубликование настоящегоПостановления в средствах массовой информации и на официальномсайте администрации городского округа "Город Калининград". 4. Контроль за исполнением Постановления возложить на первогозаместителя главы администрации, председателя комитета городскогохозяйства администрации городского округа "Город Калининград" А.Е.Хазака.Глава администрации С.Б. Мухомор Приложение к Постановлению администрации городского округа "Город Калининград" от 12 мая 2012 г. N 766 ПОРЯДОК привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов городского округа "Город Калининград" (В редакции Постановлений Администрации городского округа "Город Калининград" от 11.07.2012 г. N 1236) 1. Общие положения Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения единогоподхода при привлечении подрядных организаций для выполнения работпо капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому сиспользованием средств финансовой помощи (субсидии) из бюджетагородского округа "Город Калининград". Привлечение подрядных организаций осуществляется путемпроведения конкурсов. Настоящий Порядок определяет условия организации и проведенияоткрытого конкурса по привлечению подрядных организаций длявыполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. Порядок определяет работу конкурсной комиссии, функции ивзаимодействие товариществ собственников жилья, жилищныхкооперативов или иных специализированных потребительскихкооперативов, управляющих организаций с администрациями районовгородского округа "Город Калининград" при проведении открытогоконкурса. Порядок содержит требования, предъявляемые к формированиюконкурсной документации, рассмотрению заявок, критериям оценкизаявок и содержанию необходимых документов, опубликованиюинформации о конкурсе. Процедура привлечения подрядных организаций на выполнение работпо капитальному ремонту многоквартирных домов осуществляется всоответствии с законодательством Российской Федерации иосновывается на принципах прозрачности выбора подрядныхорганизаций, равноправной конкуренции между подряднымиорганизациями. Данный Порядок не распространяется на привлечение подрядныхорганизаций для выполнения работ по капитальному ремонту общегоимущества многоквартирного дома, проводимого в рамках исполненияФедерального закона от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействияреформированию жилищно-коммунального хозяйства". 2. Термины, используемые в Порядке Заказчик по проведению открытого конкурса - товарищество собственников жилья, жилищный кооператив или инойспециализированный потребительский кооператив либо выбраннаясобственниками помещений в многоквартирном доме управляющаяорганизация (далее - Заказчик). Организатор конкурса - администрация района городского округа"Город Калининград", на территории которого расположенмногоквартирный дом, подлежащий капитальному ремонту сиспользованием средств финансовой помощи из бюджета городскогоокруга "Город Калининград" (далее - Организатор). Участник открытого конкурса - любое лицо независимо оторганизационно-правовой формы, формы собственности, имеющеезаконное право заниматься деятельностью, составляющей предметконкурса, и соответствующее требованиям конкурсной документации(далее - Участник конкурса). Открытый конкурс - торги, проводимые в соответствии с настоящимПорядком с целью привлечения подрядных организаций на выполнениеработ по капитальному ремонту многоквартирного дома, проводимому сиспользованием средств финансовой помощи из бюджета городскогоокруга "Город Калининград" (субсидии на капитальный ремонт). Договор подряда - договор на выполнение работ по капитальномуремонту многоквартирного дома, заключаемый Заказчиком с победителемоткрытого конкурса и согласованный с главой администрации районапутем визирования договора. Конкурсная комиссия - комиссия, созданная в целях осуществленияпроцедуры проведения открытого конкурса по привлечению подрядныхорганизаций для выполнения работ по капитальному ремонтумногоквартирного дома (далее - Комиссия). Соглашение о проведении открытого конкурса - договор,заключаемый Заказчиком с Организатором, определяющий права иобязанности сторон при проведении открытого конкурса (далее -Соглашение). 3. Участники конкурсных процедур 3.1. Привлечение подрядных организаций для выполнения работ покапитальному ремонту многоквартирного дома путем проведенияоткрытого конкурса осуществляется Заказчиком. 3.2. Заказчик осуществляет следующие функции: - заключает с администрацией района городского округа "ГородКалининград", на территории которого расположен многоквартирныйдом, подлежащий ремонту, Соглашение по установленной форме(приложение N 1); - предоставляет Организатору конкурса документы и материалы,необходимые для разработки конкурсной документации; - утверждает конкурсную документацию на проведение открытогоконкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работпо капитальному ремонту многоквартирного дома, в том числе работ попроектированию (при необходимости) (далее - Конкурснаядокументация); - публикует объявление о проведении конкурса в средствахмассовой информации; - участвует в формировании и работе Конкурсной комиссии попроведению конкурса; - совместно с Организатором конкурса и по его представлениюотвечает на вопросы Участников конкурса, вносит изменения вКонкурсную документацию; - заключает договор подряда с победителем конкурса. 3.3. Организатор конкурса осуществляет следующие функции: - разрабатывает Конкурсную документацию и передает ее наутверждение Заказчику; - в порядке, установленном пунктом 4 настоящего Порядка,публикует извещение о проведении конкурса и Конкурснуюдокументацию; - назначает представителя Организатора конкурса повзаимодействию с Участниками конкурса, выделяет ему рабочее место ипредоставляет средства связи (телефон, факс, адрес электроннойпочты); - через назначенного представителя отвечает на вопросыУчастников конкурса, привлекая при необходимости Заказчика; - через назначенного представителя отвечает на письменныезапросы Участников конкурса в течение двух рабочих дней со дняпоступления такого письменного запроса; - при необходимости совместно с Заказчиком вносит изменения вКонкурсную документацию, сроки проведения конкурса; - осуществляет прием, регистрацию и хранение конкурсных заявок; - предоставляет помещение для проведения процедуры вскрытияконвертов с заявками и участвует через своего представителя в этойпроцедуре; - предоставляет помещение для заседаний Конкурсной комиссии иучаствует через своего представителя (представителей) в работеКонкурсной комиссии; - ведет протоколы заседаний Конкурсной комиссии, обеспечиваетих подписание и опубликование в порядке, установленном пунктом 4настоящего Порядка; - оповещает в письменном виде победителя конкурса; - организует получение, возврат и удержание обеспеченийконкурсных заявок; - направляет информацию о результатах конкурса в комитетгородского хозяйства администрации городского округа "ГородКалининград". 3.4. Конкурсная документация разрабатывается Организаторомконкурса по форме (приложение N 2). 4. Порядок опубликования информации о конкурсе 4.1. Официальная информация о конкурсе публикуетсяОрганизатором конкурса на официальном сайте администрациигородского округа "Город Калининград" в объеме не менее: - извещение о проведении конкурса (приложение N 3), - конкурсная документация (приложение N 2), - протоколы заседаний Конкурсных комиссий (приложения N 4, 5). 4.2. Заказчик публикует объявление о проведении конкурса всредствах массовой информации. 4.3. По решению Организатора конкурса дополнительно информацияо проведении конкурса может размещаться в иных печатных иэлектронных средствах массовой информации. 5. Порядок подачи и рассмотрения заявок 5.1. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок научастие в конкурсе указываются в Конкурсной документации. 5.2. В Конкурсной документации должно быть предусмотреновнесение Участником конкурса на участие в конкурсе на счетОрганизатора конкурса денежных средств в размере 3% от максимальной(начальной) цены договора подряда в качестве обеспечения заявки. 5.3. Конкурсные заявки, поданные участниками изарегистрированные Организатором конкурса, а также конверты сизменениями к ним хранятся вместе с книгой регистрации вспециальном сейфе или в помещении с ограниченным доступом.Ответственность за сохранность представленной документации несетОрганизатор конкурса. 5.4. Конкурсные заявки рассматриваются Конкурсной комиссией,которая создается в порядке, установленном разделом 6 Порядка. 5.5. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками производится неменее чем через 30 дней после опубликования информации о конкурсе.Дата, время и место вскрытия конвертов указываются в извещении опроведении конкурса. 5.6. В случае внесения Заказчиком изменений в Конкурснуюдокументацию Организатор конкурса имеет право перенести датувскрытия конвертов, но не более чем на 10 дней. Организаторконкурса не позднее чем за пять дней до новой даты вскрытияконвертов публикует объявление о переносе даты вскрытия конвертов суказанием причин переноса и новой даты вскрытия конвертов сзаявками. 5.7. Процедура вскрытия конвертов при проведении конкурсаявляется публичной, на нее приглашаются все Участники конкурса,подавшие конкурсные заявки. 5.8. Конверты с конкурсными заявками вскрываются в порядке ихрегистрации. Участникам конкурса и присутствующим объявляетсяследующая информация по каждой вскрытой конкурсной заявке: - наименование Участника конкурса; - должность лица, подписавшего заявку, и наличие документа,подтверждающего его полномочия; - наличие документа (или его копии), подтверждающегообеспечение заявки; - предлагаемые Участниками конкурса условия (цена договораподряда, срок выполнения работ, квалификация участника); - другая информация (на усмотрение Организатора конкурса). 5.9. Конкурсные заявки, поступившие после даты и временивскрытия конвертов, указанных в извещении о проведении конкурса навыполнение работ по капитальному ремонту, не принимаются крассмотрению. 5.10. Заявки рассматриваются Комиссией на предмет определенияполномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия конкурсныхзаявок требованиям Конкурсной документации. По результатамрассмотрения заявок Комиссией принимается решение о допускеучастника к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске.Результаты вскрытия конвертов с заявками оформляются протоколом(приложение N 4). 5.11. В случае отказа в допуске к участию в конкурсеОрганизатор конкурса в двухдневный срок с момента подписанияпротокола вскрытия конвертов направляет участнику письменноеуведомление с указанием причин отказа. 5.12. Заявки участников, допущенных к участию в конкурсе,подлежат оценке и сопоставлению Комиссией с целью сравненияусловий, предложенных участниками, и определения победителяконкурса. Результаты оценки и сопоставления заявок оформляютсяпротоколом оценки и сопоставления заявок (приложение N 5). 5.13. Протоколы результатов вскрытия конвертов, оценки исопоставления заявок должны быть составлены и опубликованы наофициальном сайте администрации городского округа "ГородКалининград" в пятидневный срок с даты вскрытия конвертов сзаявками. 5.14. Договор подряда заключается с победителем конкурса вдесятидневный срок с даты опубликования протокола оценки исопоставления заявок. 5.15. Если победитель конкурса уклонился от заключения договораподряда, то обеспечение его заявки удерживается в пользу Заказчика.В этом случае Заказчик в течение 3 рабочих дней заключает договорподряда с участником, заявке которого на участие в конкурсеприсвоен второй номер. 5.16. Если участник, заявке на участие в конкурсе которогоприсвоен второй номер, уклонился от заключения договора подряда, тообеспечение его заявки также удерживается в пользу Заказчика. Вэтом случае проводится повторный конкурс. 5.17. Конкурс объявляется Комиссией несостоявшимся в следующихслучаях: - если к объявленному сроку вскрытия конвертов не поступило ниодной конкурсной заявки; - если всем участникам отказано в допуске к участию в конкурсепо результатам рассмотрения конкурсных заявок; - если к конкурсу допущена только одна заявка на участие вконкурсе. 5.18. В случае, если к конкурсу допущена только одна заявка научастие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся и договорзаключается с участником, подавшим эту заявку. Заказчик в течениетрех рабочих дней со дня подписания протокола обязан передатьтакому Участнику конкурса проект договора, который составляетсяпутем включения условий исполнения договора, предложенных такимучастником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора,прилагаемый к Конкурсной документации. В случае уклонения такогоучастника от заключения договора обеспечение его заявкиудерживается в пользу Заказчика и проводится повторный конкурс. 6. Положение о конкурсных комиссиях по проведению конкурсов по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома 6.1. Комиссии по проведению конкурсов по привлечению подрядныхорганизаций для выполнения работ по капитальному ремонту общегоимущества многоквартирного дома являются временными специальноуполномоченными органами и создаются для рассмотрения,сопоставления и оценки предложений (далее - конкурсная заявка илизаявка) Участников конкурса, пожелавших принять участие в конкурсе(далее - участники конкурса), а также для определения победителяконкурса. 6.2. Персональный состав членов Конкурсных комиссий формируетсяОрганизатором конкурса и утверждается распоряжением главыадминистрации района из числа работников администрации районагородского округа "Город Калининград" и лиц, определенныхЗаказчиком. 6.3. Заказчик включает в состав Комиссии: - представителя общего собрания собственников помещений вмногоквартирных домах (председателя собрания собственниковпомещений или иного представителя по решению общего собраниясобственников помещений в многоквартирном доме); - представителя Заказчика (управляющей организации,товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иногоспециализированного потребительского кооператива, уполномоченногона осуществление контроля над проводимыми подрядной организациейработами). 6.4. Заказчик может включить в состав Комиссии представителясторонней организации, уполномоченной на осуществление надзора надпроводимыми подрядной организацией работами (при наличии). Приосуществлении надзора над работами, которые оказывают влияние набезопасность объектов капитального строительства согласно перечню,утвержденному Приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года N624 "Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям,по подготовке проектной документации, по строительству,реконструкции, капитальному ремонту объектов капитальногостроительства, которые оказывают влияние на безопасность объектовкапитального строительства", организация должна иметь свидетельствоо допуске к таким видам работ, выданное саморегулируемойорганизацией. 6.5. Сбор членов Комиссии на заседания и проведение заседанийпроводит Организатор конкурса. 6.6. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции: - вскрытие конвертов с заявками, оформление и подписаниепротоколов вскрытия конвертов; - рассмотрение, оценку и сопоставление конкурсных заявок,оформление и подписание соответствующих протоколов; - определение победителя конкурса или принятие решений порезультату конкурса. 6.7. Комиссия имеет право запрашивать и получать от участниковконкурса информацию, необходимую для осуществления работы Комиссии. 6.8. Комиссия проводит заседания в сроки и в порядке,определенные соответствующей Конкурсной документацией, а такженастоящим Порядком. 6.9. Комиссию возглавляет председатель из числа представителейЗаказчика. Заместитель председателя Комиссии и секретарь Комиссииназначаются из числа представителей администраций района городскогоокруга "Город Калининград". 6.10. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии. Вслучае отсутствия председателя заседание Комиссии проводитзаместитель председателя Комиссии. 6.11. Решение Комиссии считается правомочным, если на еезаседании присутствуют не менее чем две трети от ее численногосостава, при обязательном условии участия в заседании Комиссии неменее одного члена Комиссии, включенного в состав Комиссии попредставлению Заказчика. 6.12. Решения Комиссии принимаются, если за их принятиепроголосовало не менее половины присутствующих на заседании членовКомиссии. При равенстве голосов голос председательствующего назаседании является решающим. 6.13. Решения Комиссии оформляются протоколами, которыеподписываются присутствующими на заседании членами Комиссии. Впротоколах обязательно должны быть указаны особые мнения членовКомиссии (при наличии). 6.14. Председатель Комиссии (заместитель председателя в случаеотсутствия председателя): - руководит деятельностью Комиссии; - председательствует на заседаниях Комиссии; - несет ответственность за соблюдение требований Конкурснойдокументации и выполнение возложенных на Комиссию задач; - осуществляет иные действия в соответствии с Конкурснойдокументацией. 6.15. Члены Комиссии: - участвуют в решении всех вопросов, входящих в компетенциюКомиссии; - участвуют в заседаниях Комиссии; - выполняют в установленные сроки поручения председателяКомиссии, решения Комиссии; - несут ответственность за соблюдение требований Конкурснойдокументации и выполнение возложенных на Комиссию задач. 6.16. Председатель и члены Комиссии обязаны обеспечиватьконфиденциальность данных об участниках конкурса и сведений,содержащихся в заявках. 6.17. Комиссия по результатам рассмотрения, оценки исопоставления поступивших заявок участников конкурса принимаетрешение об итогах конкурса. 6.18. Комиссия прекращает свою деятельность после проведениявсех конкурсных процедур, приведших к заключению договора подряда. 6.19. Форма и содержание договора подряда (приложение N 5 кконкурсной документации по проведению конкурса на выполнение работпо капитальному ремонту многоквартирного дома) являютсяобязательными при заключении Заказчиком договора подряда с цельюосуществления контроля главой администрации района городскогоокруга. 6.20. Форма и содержание договора на ведение строительногоконтроля (приложение N 5 к конкурсной документации по проведениюконкурса на выполнение работ по капитальному ремонтумногоквартирного дома) при заключении Заказчиком договора наведение строительного контроля являются обязательными. Приложение N 1 к Порядку привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов городского округа "Город Калининград" СОГЛАШЕНИЕ о проведении конкурса"___" _________ 20__ года г. Калининград______ _________________________, в лице _________________________,(ТСЖ, ЖК, управляющая организация) (Ф.И.О.)действующего на основании _________ именуемое "Заказчиком", с однойстороны, администрация ____________ района городского округа "ГородКалининград", именуемая в дальнейшем "Организатор", в лице _______,действующего на основании Положения "Об администрации _____________района городского округа "Город Калининград",утвержденного решениемокружного Совета депутатов г. Калининграда от __________ N _____, сдругой стороны,именуемые в дальнейшем "Стороны",заключили настоящееСоглашение о нижеследующем: 1. Предмет Соглашения 1.1. Стороны пришли к соглашению о совместном проведенииоткрытого конкурса (далее - Конкурс) по привлечению подрядныхорганизаций для выполнения работ по капитальному ремонту вмногоквартирных домах (перечень многоквартирных домов -приложение), организуемому Заказчиком во исполнение решениясобственников помещений в многоквартирном доме с использованиемсредств финансовой помощи бюджета городского округа "ГородКалининград". 1.2. Стороны организуют конкурс в соответствии с Порядкомпривлечения подрядных организаций для выполнения работ покапитальному ремонту многоквартирного дома, проводимого сиспользованием средств финансовой помощи (субсидии) из бюджетагородского округа "Город Калининград". 2. Обязанности Сторон 2.1. Заказчик обязан: 2.1.1. В течение одного рабочего дня после подписаниянастоящего Соглашения предоставить Организатору следующие документыи материалы, по каждому из указанных в приложении многоквартирномудому: а) протокол общего собрания собственников помещениймногоквартирного дома, подлежащего капитальному ремонту, обутверждении сметной стоимости работ капитального ремонта; б) дефектную ведомость; в) техническое задание на проведение работ по капитальномуремонту; г) проектно-сметную документацию, проверенную в установленномпорядке; д) список лиц, подлежащих включению в состав конкурснойкомиссии. 2.1.2. Утвердить конкурсную документацию по проведению Конкурсав течение двух дней после ее предоставления Организатором. 2.1.3. Подписать договора подряда с победителем Конкурса. 2.2. Организатор обязан: 2.2.1. В течение 5-ти рабочих дней после получения от Заказчикадокументов и материалов, указанных в пункте 2.1.1, разработать ипредставить на утверждение Заказчику конкурсную документацию. 2.2.2. Предоставить Заказчику проекты договоров подряда,составленные с учетом итогов Конкурса, в течение 2-х рабочих днейпосле официального объявления итогов Конкурса. 3. Права Сторон 3.1. Заказчик вправе: а) вносить в обоснованных случаях предложения Организатору длявнесения изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за 5дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе; б) требовать от Организатора исполнения обязанностей,предусмотренных настоящим соглашением. 3.2. Организатор вправе: а) требовать от Заказчика исполнения обязанностей,предусмотренных настоящим соглашением. 4. Порядок рассмотрения споров 4.1. В случае возникновения споров при исполнении Сторонаминастоящего Соглашения, они урегулируются путем проведенияпереговоров. В случае неурегулирования споров, стороны вправеобратиться в суд. 5. Срок действия Соглашения, порядок его изменения и расторжения 5.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонамии действует до полного исполнения каждой из Сторон настоящегоСоглашения своих обязательств. 5.2. Каждая из Сторон вправе при на то оснований досрочнорасторгнуть настоящее Соглашение только в случае получения отСтороны, инициирующей расторжение Соглашения, уведомления орасторжении Соглашения в срок не позднее, чем за 5 дней до датыокончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашениюоформляются в письменном виде в форме, подписанной Сторонами. 6. Ответственность Сторон 6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своихобязательств по настоящему Соглашению Стороны несутответственность, установленную действующим законодательствомРоссийской Федерации. 7. Прочие условия 7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах,имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящимСоглашением, Стороны руководствуются действующим законодательствомРоссийской Федерации и Порядком привлечения подрядных организацийдля выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов,утвержденного постановлением администрации городского округа "ГородКалининград" и проводимого с использованием средств финансовойпомощи (субсидии) из бюджета городского округа "Город Калининград". Подписи сторон Заказчик Организатор"_____" ____________ 20____ г. "_____" ___________ 20__ г.М.П. М.П. Приложение N 2 к Порядку привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов городского округа "Город Калининград" Требования к конкурсной документации по проведению конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (В редакции Постановлений Администрации городского округа "Город Калининград" от 11.07.2012 г. N 1236) 1. Общие положения 1.1. Предметом конкурса является право заключения договораподряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту___________________________________________________________________ (наименование и адрес объекта)___________________________________________________________________ (перечислить работы) 1.2. Заказчиком работ является ___________________________________________________________________________________________________ (наименование заказчика) 1.3. Организатором конкурса является: ____________________________________________________________________________________________ (наименование организатора конкурса) 1.4. Начальная (максимальная) цена договора подряда: ______рублей, в том числе НДС ____________________ рублей. 1.5. Последним сроком подачи конкурсных заявок является день ичас вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Заявки подаются поадресу: __________________________________________________________,часы работы ______________________________________________________. 1.6.Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведенов ____ часов _________ минут "______" _______________ 20______ годапо адресу: _______________________________________________________.На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всехпретендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должныбыть подтверждены доверенностью. 1.7. Официальное извещение о проведении конкурса публикуется наинтернет-сайте ____________________________________________________не менее, чем за 30 дней до даты проведения конкурса. 1.8. Участники конкурса для обеспечения заявки должныперечислить сумму в размере ___________________________________рублей (3% от начальной цены договора подряда) до даты вскрытияконвертов с заявками на следующий счет:___________________________________________________________________ (указать наименование организатора конкурса и его банковские реквизиты) 1.9. Официальные результаты открытого конкурса публикуются наинтернет-сайте ____________________________________________________в пятидневный срок с даты вскрытия конвертов. 1.10. Договор подряда с победителем конкурса заключается поформе согласно приложению 5 к настоящей конкурсной документации вдесятидневный срок с даты опубликования результатов конкурса. 1.11. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное законтакты с участниками конкурса: ____________________________________________________________________________________________________ (ФИО, контактные телефоны, факс, адрес электронной почты) 2. Требования к участникам конкурса Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующиеследующим требованиям: 2.1. деятельность участника не должна быть приостановлена пооснованиям, предусмотренным Кодексом Российской Федерации обадминистративных правонарушениях; 2.2. отсутствие у участника просроченной задолженности передбюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами; 2.3. участник не должен находиться в процессе ликвидации или впроцедуре банкротства; 2.4. участник не включен в реестр недобросовестных поставщиков(согласно "Положению о ведении реестра недобросовестных поставщикови о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим,правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестранедобросовестных поставщиков", утвержденному постановлениемПравительства Российской Федерации от 15.05.2007 N 292); (Вредакции Постановления Администрации городского округа "ГородКалининград" от 11.07.2012 г. N 1236) 2.5. участник имеет свидетельство о допуске к определенномувиду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасностьобъектов капитального строительства, выданное саморегулируемойорганизацией (при проведении работ, указанных в перечне,утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года N624). 2.6. В зависимости от вида работ в конкурсной документациимогут быть определены специальные квалификационные требования длядопуска участников к конкурсу. 3. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе 3.1. Для участия в конкурсе участник подает заявку,составленную по форме согласно приложению 1 к настоящей конкурснойдокументации с приложением следующих документов: 3.1.1. опись входящих в состав заявки документов по формесогласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации; 3.1.2. документ, подтверждающий полномочия лица наосуществление действий от имени участника по форме согласноприложению 3 к настоящей конкурсной документации; 3.1.3. документ или копия документа, подтверждающий внесениеобеспечения заявки; 3.1.4. документы или копии документов, подтверждающие опытработы подрядчика на объектах-аналогах с приложением положительныхотзывов заказчиков о качестве выполненных работах по капитальномуремонту многоквартирных домов. 3.1.5. копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную датуперед датой подачи заявки, (для юридических лиц), копия справки осостоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе напоследнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (дляиндивидуальных предпринимателей); 3.1.6. организационно-штатное расписание организации участника,на которую планируется возложить выполнение работ с информацией осоставе и квалификации специалистов, которые планируются кпривлечению для выполнения соответствующих работ, по форме согласноприложению 4 к конкурсной документации с приложением документов,подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома,заверенная копия трудовой книжки); 3.1.7. нотариально заверенные копии учредительных документов совсеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (дляюридических лиц), нотариально заверенную копию документа,удостоверяющего личность - паспорт гражданина Российской Федерации(для индивидуальных предпринимателей); 3.1.8. нотариально заверенная копия свидетельства о постановкена учет в налоговом органе; 3.1.9. нотариально заверенная копия свидетельства огосударственной регистрации; 3.1.10. оригинал или нотариально заверенная копия выписки изЕдиного государственного реестра юридических лиц (Единогогосударственного реестра индивидуальных предпринимателей),полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса; 3.1.11. оригинал справки из налогового органа о размерезадолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любогоуровня или государственные внебюджетные фонды за последнийкалендарный год, полученная не позднее, чем за три месяца до датыподачи заявки; 3.1.12. копия свидетельства о допуске к определенному виду иливидам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектовкапитального строительства, выданное саморегулируемой организацией(при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказомМинрегиона России от 30 декабря 2009 года N 624). 3.2. Указанные в п. 3.1.1-3.1.3 документы являютсяобязательными для представления. Отсутствие в составе конкурснойзаявки какого-либо документа или представление документов поформам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурснуюдокументацию, могут являться основанием для отказа в допуске кучастию в конкурсе. 3.3. Представление документов, предусмотренных пунктами3.1.4-3.1.12 конкурсной документации в составе заявки не требуется,если данные документы были представлены ранее при участиипретендента в других аналогичных конкурсах у Организатора (приусловии, что организатором указанных конкурсов являлась местная(муниципальная) администрация) и срок их действия не истек, асодержащаяся в них информация не утратила свой актуальности.Информация с указанием реквизитов конкурса, на котором былипредставлены данные документы, должна быть отражена в заявке научастие в конкурсе. 3.4. Конкурсная заявка должна быть представлена организаторуконкурса следующим образом: - в один конверт вкладываются двавнутренних конверта - один из них с оригиналом конкурсной заявки, авторой с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляетсямаркировка, соответственно, "Оригинал" или "Копия", и указываетсянаименование, организационно-правовая форма участника, его почтовыйадрес и телефон. На внешнем конверте, указывается предмет конкурса.Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала.Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов нетребуется. 3.5. Конкурсная заявка доставляется участником конкурса спомощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в пункте1.5 настоящих требований к конкурсной документации. Конкурсныезаявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания,к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику внераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурснуюзаявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявокнемедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированнойконкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующийномеру очередности ее доставки участником. 3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытияконвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление оботзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, вкоторый доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявкидолжно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатьюорганизации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращаетсяорганизатором конкурса участнику в нераспечатанном виде. 3.7. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытияконвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменениевносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявкии должно быть оформлено участником как самостоятельный документ,подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленныйпечатью организации-участника. Документ, представляющий собойизменение, запечатывается в конверт, который оформляется также каквнешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись"Изменение". Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой. 4. Обеспечение конкурсной заявки 4.1. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользузаказчика в следующих случаях: 4.1.1. участник отозвал свою конкурсную заявку после процедурывскрытия конвертов; 4.1.2. участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписаниядоговора подряда; 4.2. Обеспечение конкурсной заявки возвращается: 4.2.1. участникам, не допущенным к участию в конкурсе - впятидневный срок со дня подписания протокола рассмотренияконкурсных заявок; 4.2.2. победителю конкурса - в десятидневный срок со дняподписания договора подряда; 4.2.3. участникам, которые участвовали в конкурсе, но не сталипобедителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявкекоторого присвоен второй номер, в пятидневный срок со дняподписания протокола оценки и сопоставления заявок; 4.2.4. участнику конкурса, заявке на участие которого присвоенвторой номер, в течение десяти дней со дня подписания договораподряда с победителем или с таким участником конкурса при условиипредставления надлежащего обеспечения исполнения договора. 5. Процедура проведения конкурса 5.1. Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задаватьвопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать отнего разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедурепроведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо вформе электронного документа, либо по телефону, с использованиемконтактной информации, указанной в пункте 1.11 настоящих требованийк конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участниковконкурса направляются в течение двух рабочих дней со дняпоступления. 5.2. В случае установления решением суда выявленныхконтролирующим органом завышений объемов и стоимости выполненныхработ Исполнитель обязан выплатить Заказчику штраф в размере 30% отсуммы фактически нанесенного ущерба. (В редакции ПостановленияАдминистрации городского округа "Город Калининград"от 10.07.2012 г. N 1235) 5.3. После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявкипроходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предметсоответствия требованиям конкурсной документации, по результатамкоторой конкурсной комиссией принимается решение о допускепретендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске.Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются: 5.3.1. отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличиеподписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку; 5.3.2. предоставление участником неполного комплектадокументов, установленных пунктом 3.1 настоящих требований кконкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащимобразом; 5.3.3. несоответствие участника требованиям, установленнымпунктом 2 настоящих требований к конкурсной документации; 5.3.4. превышение цены конкурсной заявки над начальной ценой,указанной в конкурсной документации; 5.5.5. предоставление участником в конкурсной заявкенедостоверных сведений. 5.4. Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе,проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучшихусловий для исполнения договора подряда на выполнение работ покапитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии скритериями и на основе методики оценки конкурсных заявок, согласнопункту 6 настоящих требований к конкурсной документации. 6. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе 6.1. Для определения лучших условий для исполнения договораподряда на выполнение работ по капитальному ремонтумногоквартирного дома, предложенных в заявках на участие вконкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок последующим трем критериям: 1) цена договора: максимальное количество баллов - 60; 2) срок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20; 3) квалификация участника: максимальное количество баллов - 20. 6.2. Оценка по критерию "квалификация участника" производитсяпо четырем подкритериям: а) опыт работы (количество успешно завершенныхобъектов-аналогов за последние год с приложением положительныхотзывов заказчиков о качестве выполненных работах по капитальномуремонту на многоквартирных домах); б) квалификация персонала (наличие в штате квалифицированногоинженерного персонала); в) соблюдение техники безопасности (количество несчастныхслучаев при производстве работ за последние 2 года); г) участие в судебных заседаниях в качестве ответчика поарбитражным делам об исполнении договорных обязательств подоговорам подряда за последние два года (проигранные арбитражныедела). 6.3. Общее максимальное количество баллов по трем критериям -100. 6.4. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией вследующей последовательности: 6.4.1. Ранжирование заявок по критериям "цена договора" и "сроквыполнения работ": номер 1 получает заявка с наилучшим показателемкритерия, далее порядковые номера выставляются по мере сниженияпоказателей; при равенстве показателей меньший номер получаетзаявка, поданная и зарегистрированная раньше. 6.4.2. Выставление количества баллов заявкам по критериям "ценадоговора" и "срок выполнения работ" в соответствии с таблицами 1,2. В табл. 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указанопротив порядкового номера заявки. Таблица 1 Балльная оценка ранжированных заявок по критерию "Ценадоговора"+-----+---------------------+---------------------+------------------------------+----------------------+| N | Критерий | Максимальное | Результаты | Присваиваемое || | | кол-во баллов | ранжирования заявок | кол-во баллов |+-----+---------------------+---------------------+------------------------------+----------------------+| | Цена договора | 60 | 1 | 60 || | | +------------------------------+----------------------+| | | | 2 | 55 || | | +------------------------------+----------------------+| | | | 3 | 50 || | | +------------------------------+----------------------+| | | | 4 | 45 || | | +------------------------------+----------------------+| | | | 5 | 40 || | | +------------------------------+----------------------+| | | | 6 | 35 || | | +------------------------------+----------------------+| | | | 7 | 30 || | | +------------------------------+----------------------+| | | | 8 | 25 || | | +------------------------------+----------------------+| | | | 9 | 20 || | | +------------------------------+----------------------+| | | | 10 | 15 || | | +------------------------------+----------------------+| | | | 11 | 10 || | | +------------------------------+----------------------+| | | | 12 | 5 || | | +------------------------------+----------------------+| | | | 13 и более | 0 |+-----+---------------------+---------------------+------------------------------+----------------------+ Таблица 2 Балльная оценка ранжированных заявок по критерию "Сроквыполнения работ"+-----+-----------------------+--------------------+------------------------------+---------------------+| N | Критерий | Максимальное | Результаты | Присваиваемое || | | кол-во баллов | ранжирования заявок | кол-во баллов |+-----+-----------------------+--------------------+------------------------------+---------------------+| | Срок выполнения | 20 | 1 | 20 || | | +------------------------------+---------------------+| | | | 2 | 19 || | | +------------------------------+---------------------+| | | | 3 | 18 || | | +------------------------------+---------------------+| | | | 4 | 17 || | | +------------------------------+---------------------+| | | | 5 | 16 || | | +------------------------------+---------------------+| | | | 6 | 14 || | | +------------------------------+---------------------+| | | | 7 | 12 || | | +------------------------------+---------------------+| | | | 8 | 10 || | | +------------------------------+---------------------+| | | | 9 | 8 || | | +------------------------------+---------------------+| | | | 10 | 6 || | | +------------------------------+---------------------+| | | | 11 | 4 || | | +------------------------------+---------------------+| | | | 12 | 2 || | | +------------------------------+---------------------+| | | | 13 и более | 0 |+-----+-----------------------+--------------------+------------------------------+---------------------+ 6.4.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию"квалификация участника" в соответствии с таблицей 3. В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждойзаявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются измаксимального количества баллов, установленного для данногокритерия. Если количество штрафных баллов превышает 20, то участникуприсваивается 0 баллов по критерию "квалификация участника". Таблица 3 Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия"Квалификация"+-----+--------------------+----------------+------------------------------+-----------------+----------------+| N | Критерий | Макси- | Подкритерии | Показатель | Количество || | | мальное | | подкритерия | штрафных || | | количество | | (ед.) | баллов || | | баллов | | | |+-----+--------------------+----------------+------------------------------+-----------------+----------------+| | "квалификация | 20 | Опыт работы | 2 и более | 0 || | участника" | | (количество успешно | | || | | | завершенных | | || | | | объектов-аналогов | | || | | | за последний год | | || | | | с приложением | | || | | | положительных | | || | | | отзывов заказчиков о | | || | | | качестве выполненных | | || | | | работах по | | || | | | капитальному ремонту | | || | | | многоквартирных | | || | | | домов) | | || | | | +-----------------+----------------+| | | | | 1 | 5 || | | | +-----------------+----------------+| | | | | 0 | 10 || | | +------------------------------+-----------------+----------------+| | | | Квалификация | 2 и более | 0 || | | | персонала (наличие | с опытом | || | | | квалифицированного | работы | || | | | инженерного | более | || | | | персонала) | 10 лет | || | | | | и стажем | || | | | | работы | || | | | | в компании | || | | | | более 2 лет | || | | | +-----------------+----------------+| | | | | 2 и более | 5 || | | | | с опытом | || | | | | работы | || | | | | более 5 лет | || | | | +-----------------+----------------+| | | | | В остальных | 10 || | | | | случаях | || | | +------------------------------+-----------------+----------------+| | | | Соблюдение техники | 0 | 0 || | | | безопасности | | || | | | (количество | | || | | | несчастных случаев | | || | | | при производстве | | || | | | работ за последние | | || | | | 2 года) | | || | | | +-----------------+----------------+| | | | | 1 | 5 || | | | +-----------------+----------------+| | | | | 2 и более | 10 || | | +------------------------------+-----------------+----------------+| | | | Сведения об | 0 | 0 || | | | удовлетворенных | | || | | | исках, предъявленных | | || | | | участнику конкурса, | | || | | | об исполнении | | || | | | договорных | | || | | | обязательств | | || | | | по договорам подряда | | || | | | за последние 2 года | | || | | | +-----------------+----------------+| | | | | 1 | 5 || | | | +-----------------+----------------+| | | | | 2 и более | 10 |+-----+--------------------+----------------+------------------------------+-----------------+----------------+ - Под успешно завершенными объектами понимаются объекты, работыпо которым выполнены и сданы в сроки установленные контрактом и неимеющие претензии по качеству и объемам по результатам проверокконтрольными органами. - Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта,на котором участником были выполнены работы аналогичные тем,которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50%начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому видуработ. - Под квалифицированным инженерным персоналом понимаютсяработники, имеющие высшее специальное образование в строительнойотрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве илиремонте не менее 5 лет. 6.4.4. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по тремкритериям. 6.4.5. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов:номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов,далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количествабаллов. При равном количестве баллов, приоритет получает заявка,получившая наибольшее количество баллов по критерию "Квалификация",затем по критерию "Цена договора" и, в случае необходимости -подкритерию "Срок выполнения работ" последовательно. Участник,подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер1, объявляется победителем конкурса. Приложение 1 к конкурсной документации по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома Заявка на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту______________________________________________________________________________________________________________________________________ (указать наименование работ, объект и адрес) 1. Участник:+----------------------------------------------------+--------------------------------------------------+| 1.1. Наименование юридического лица | |+----------------------------------------------------+--------------------------------------------------+| 1.2. ИНН | |+----------------------------------------------------+--------------------------------------------------+| 1.3. Юридический адрес | |+----------------------------------------------------+--------------------------------------------------+| 1.4. Фактический адрес | |+----------------------------------------------------+--------------------------------------------------+| 1.5. Контактный телефон (факс) | |+----------------------------------------------------+--------------------------------------------------+| 1.6. Контактное лицо | |+----------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ 1. Электронный адрес участника ________________________________ 2. Участник ___________________________________________________ является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.плательщиком налога на добавленную стоимость. 3. Участник _________________________ выданное саморегулируемой имеет (не имеет)организацией свидетельство о допуске к работам, которыеоказывают влияние на безопасность объектов капитальногостроительства согласно перечню, утвержденному приказом МинрегионаРоссии от 30 декабря 2009 года N 624. 5. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме ипризнана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурснойзаявки. 6. Подтверждаем соответствие требованиям: - деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренномКодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; - отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всехуровней или государственными внебюджетными фондами; - участник не находится в процессе ликвидации или в процедуребанкротства; - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков; - участник имеет свидетельство о допуске к определенному видуили видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектовкапитального строительства, выданное саморегулируемой организацией(при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказомМинрегиона России от 30 декабря 2009 года N 624). 7. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:+-----+------------------------------------------------------+---------------------+--------------------+| п/п | Наименование | Единица | Значение || | | измерения | (все значения || | | | указываются || | | | цифрами) |+-----+------------------------------------------------------+---------------------+--------------------+| 1 | 2 | 3 | 4 |+-----+------------------------------------------------------+---------------------+--------------------+| 1. | Цена договора, в том числе налог на | Рубли | || | добавленную стоимость (при наличии) | | |+-----+------------------------------------------------------+---------------------+--------------------+| 2. | Срок выполнения работ | Календарные | || | | дни с даты | || | | начала работ | |+-----+------------------------------------------------------+---------------------+--------------------+ 8. Информация для оценки подкритериев критерия "Квалификация"+-----+------------------------------------------------------+---------------------+--------------------+| п/п | Наименование | Единица | Значение || | | измерения | (все значения || | | | указываются || | | | цифрами) |+-----+------------------------------------------------------+---------------------+--------------------+| 1 | Опыт работы, в том числе: | шт. | || +------------------------------------------------------+ +--------------------+| | количество успешно завершенных | | || | объектов-аналогов за последний год | | || | по видам работ (не подтвержденных | | || | документально) с приложением | | || | положительных отзывов заказчиков | | || | о качестве выполненных работах по | | || | капитальному ремонту многоквартирных | | || | домов | | || +------------------------------------------------------+ +--------------------+| | количество успешно завершенных | | || | объектов-аналогов за последний год | | || | по видам работ, подтвержденных | | || | представленными договорами подряда | | || | и другими документами | | || | с приложением положительных отзывов | | || | заказчиков о качестве выполненных | | || | работах по капитальному ремонту | | || | многоквартирных домов. | | |+-----+------------------------------------------------------+---------------------+--------------------+| 2 | Квалификация персонала (наличие | человек | || | квалифицированного инженерного | | || | персонала), в том числе: | | || +------------------------------------------------------+ +--------------------+| | с опытом работы более 10 лет и стажем | | || | работы в компании более 2-х лет | | || +------------------------------------------------------+ | || | - с опытом работы более 5 лет | | |+-----+------------------------------------------------------+---------------------+--------------------+| 3 | Соблюдение техники безопасности | шт. | || | (кол-во несчастных случаев | | || | при производстве работ за последние | | || | 2 года) | | |+-----+------------------------------------------------------+---------------------+--------------------+| 4 | Участие в судебных заседаниях | шт. | || | в качестве ответчика по делам | | || | об исполнении договорных обязательств | | || | по договорам подряда за последние | | || | 2 года (проигранные арбитражные дела) | | |+-----+------------------------------------------------------+---------------------+--------------------+ 9. Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере ____________________________________________________________________ рублей,___________________________________________________________________ (дата, номер платежного поручения) 10. Обеспечение заявки просим возвратить на счет _________________________________________________________________________________ (указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения). 11. Нами были представлены ранее в составе заявки на участие вконкурсе___________________________________________________________ (указать наименование работ, объект и адрес)документы, предусмотренные пунктами 3.1.4-3.1.12 конкурснойдокументации. Должность,подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность,печать Приложение 2 к конкурсной документации по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома Опись входящих в состав заявки документов___________________________________________________________________ (наименование участника)подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ покапитальному ремонту _________________________________________________________________________________________________________________ (указать наименование работ, объект и адрес)в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленныедокументы и что содержание описи и состав заявки совпадают.+-----------------------------------------------------------+-------------------------------------------+| Наименование документа | Количество листов |+-----------------------------------------------------------+-------------------------------------------+| | |+-----------------------------------------------------------+-------------------------------------------+| | |+-----------------------------------------------------------+-------------------------------------------+ Должность, подпись уполномоченного лица, печать Приложение 3 к конкурсной документации по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома ДОВЕРЕННОСТЬ N ______Место составления: ______________________Дата выдачи: ________________Настоящей доверенностью ___________________________________________ (наименование участника)в лице ____________________________________________________________ (должность руководителя участника, Ф.И.О),действующего на основании _________________________________________ (устава, положения и т.п.),уполномочивает _______________________________________________________________________________________________________________________(Ф.И.О. лица,которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)осуществлять все необходимые действия втом числе подписывать заявкуна участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту______________________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование работ, объект и адрес)Настоящая доверенность выдана сроком на ________________.Подпись ___________________________________________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)удостоверяю.Должность, подпись уполномоченного лица, печать Приложение 4 к конкурсной документации по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет+-----+--------------+----------------+--------------+-----------------+--------------+-----------------+| | ФИО | Должность | Стаж | Стаж | Название | Примечания || | | в компании | работы | работы в | учебного | || | | | в отрасли | организации | заведения | || | | | | | и год | || | | | | | окончания | |+-----+--------------+----------------+--------------+-----------------+--------------+-----------------+| 1 | | | | | | |+-----+--------------+----------------+--------------+-----------------+--------------+-----------------+| 2 | | | | | | |+-----+--------------+----------------+--------------+-----------------+--------------+-----------------+| 3 | | | | | | |+-----+--------------+----------------+--------------+-----------------+--------------+-----------------+Итого:- количество специалистов, с опытом работы более 10 лет и стажемработы в компании более 2-х лет: ________ человек;- количество специалистов с опытом работы более 5 лет ________человек.Среднесписочная численность работников участника на дату подачизаявки: ___________________________________________________________Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника(заверенные участником):1. Копия паспорта в количестве ____ шт.2. Копия диплома в количестве ____ шт.3. Копия трудовой книжки в количестве ____ шт. Должность, подпись уполномоченного лица, печать Приложение 5 к конкурсной документации по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома Договор подряда N ___ на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома "____" ___________ 20__ года___________________________________________________________________ (полное наименование заказчика)в лице ___________________________________________________________,действующего на основании _________________________________________и Регламента взаимодействия структурных подразделенийадминистрации городского округа "Город Калининград" стовариществами собственников жилья, жилищными кооперативами и инымиспециализированными потребительскими кооперативами, управляющимиорганизациями в ходе организации и проведения капитального ремонтамногоквартирных домов, расположенных в границах городского округа"Город Калининград", с использованием средств субсидии из бюджетагородского округа "Город Калининград" (далее - "Заказчик") с однойстороны и _________________________________________________________ (полное наименование подрядной организации)в лице ___________________________________________________________,действующего на основании ____________________________________________________________________________________________________________(далее - "Подрядчик"), именуемые в дальнейшем "Стороны" заключилинастоящий Договор о нижеследующем: Статья 1. Предмет и существенные условия договора 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себяобязательства по выполнению работ по капитальному ремонту _________(далее-работы) многоквартирного дома (далее-объект), расположенногопо адресу: ______________________________________ в соответствии стехнической и сметной документацией, прилагаемой к Договору. 1.2.Общая стоимость работ по Договору(цена Договора) составляет(____________________) ____________________________________ рублей,в том числе НДС (________________) ________________________ рублей. Стоимость по видам работ составляет:(____________________) ___________________ рублей, в том числе НДС; (вид работ)(____________________) ___________________ рублей, в том числе НДС; (вид работ)(____________________) ___________________ рублей, в том числе НДС; (вид работ) 1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению неподлежит. Риски удорожания материалов и оборудования несетПодрядчик. 1.4. Срок выполнения работ составляет _________________ дней. 1.5. В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной впункте 1.2. Договора, Подрядчик берет на себя обязательство передЗаказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами исредствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранитьвсе недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику. 1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчикуза выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной всоответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором. 1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является_______________ ____________ N __________ от "___" ________ 20__ г. Статья 2. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика 2.1. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика поДоговору является банковская гарантия или залог денежных средствили договор страхования ответственности в размере 30% по настоящемуДоговору, прекращающее свое действие после приемки в эксплуатациюзаконченного капитального ремонта многоквартирного дома. Подрядчикобязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств поДоговору в 10-дневный срок с даты подписания Договора Сторонами.Обеспечение не предоставляется в случае оплата по Договору безавансирования (п. 3.1.2). 2.2. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика поустранению выявленных дефектов в гарантийный период являетсядоговор страхования после пусковых гарантийных обязательств вразмере не менее 30% по настоящему договору, действующий на периодне менее 1 года после подписания акта приемки объекта. Подрядчикобязан представить Заказчику данное обеспечение до подписания актаприемки в эксплуатацию законченного капитального ремонтамногоквартирного дома, а при проведении капитального ремонта понескольким видам работ на многоквартирном доме - актов приемки вэксплуатацию законченного капитального ремонта многоквартирногодома по всем видам работ. Статья 3. Порядок оплаты работ 3.1. Оплата работ по настоящему Договору осуществляется однимиз способов указанных в пункте 3.1.1 и 3.1.2. 3.1.1. Оплата по Договору с авансированием осуществляется в дваэтапа: - авансовый платеж Подрядчику в размере 30% от цены договора,указанной в пункте 1.2 Договора в сумме (_____________)____________________ рублей перечисляется Подрядчику послепредставления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств поДоговору; - окончательный платеж по завершению работ по Договорувыплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по формеКС-3, проверенных специалистами администрации района городскогоокруга "Город Калининград" и согласованных с главой администрациирайона городского округа "Город Калининград". Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов попроизводству работ, предоставить Представителю Заказчика по первомутребованию все необходимые документы, подтверждающие использованиеавансового платежа в соответствии с его назначением. Окончательный расчет за выполненные работы по объектупроизводится Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ,включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенныхЗаказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику итретьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов инеустойки, а также предоставления обеспечения исполненияобязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов вгарантийный период согласно п. 2.2 настоящего Договора. 3.1.2. Оплата по Договору без авансирования, в случаенепредоставления обеспечения исполнения обязательств (п. 2.1 поДоговору), осуществляется по завершению работ по Договору наосновании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3, проверенныхспециалистами администрации района городского округа "ГородКалининград" и согласованных с главой администрации районагородского округа "Город Калининград". Окончательный расчет за выполненные работы по объектупроизводится Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ,включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенныхЗаказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику итретьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов инеустойки, в течении 3-х рабочих дней со дня поступления субсидиина счет Заказчика. 3.2. При осуществлении последующего контроля в течение трех летконтрольными органами органа местного самоуправления и Заказчика,Подрядчик обязуется произвести снятие с отчетности и оплаты,выявленные в ходе проверки суммы завышения стоимости выполненныхработ, материалов (объемов работ, расценок и т.д.) на объектахнастоящего договора, в течении гарантийного срока и возместитьпутем перечисления неправомерных полученных средств бюджетнойсубсидии на счет Заказчика. Статья 4. Сроки выполнения работ 4.1. Срок начала работ: "____" ______________ 20___ года. 4.2. Срок окончания работ: "____" ______________ 20 ___года. 4.3. Если в процессе выполнения работ возникает необходимостькорректировки сроков окончания работ, то такие изменения могутпроизводиться по согласованию сторон, с оформлением дополнительногосоглашения. Статья 5. Заказчик 5.1. При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан: 5.1.1. До начала работ оповестить нанимателей и собственников опланируемых работах и сроках их производства. 5.1.2. До начала производства работ по капитальному ремонтуорганизовать работу по очистке и вывозу мусора из подвалов ичердаков обслуживающей организацией. 5.1.3. В случаях затопления подвальных помещений предусмотретьсоответствующие мероприятия по их ликвидации. 5.1.4. Рассмотреть и согласовать в срок не более 10 днейпредставленный Подрядчиком календарный график строительно-монтажныхработ, который после согласования Заказчиком становитсянеотъемлемой частью Договора. 5.1.5. Передать Подрядчику по акту объект в течение трех днейсо дня подписания Договора Сторонами. 5.1.6. Обеспечить организацию строительного контроля в течениевсего периода производства работ. 5.1.7. Принимать своевременные меры и контролировать устранениевыявленных дефектов в технической и сметной документации. 5.1.8. Совместно с организацией, определенной на осуществлениестроительного контроля, осуществлять контроль за ходом и качествомвыполнения работ, соблюдением сроков их выполнения, соответствиемобъемов и стоимости работ и материалов проектно-сметнойдокументации, за исполнением Подрядчиком предписаний надзорныхорганов и авторского надзора, качеством используемых материалов,соответствием их сертификатам, техническим паспортам или другимдокументам, удостоверяющим качество. 5.1.9. Совместно с Подрядчиком осуществлять освидетельствованиескрытых работ и подписывать акт освидетельствования скрытых работ. 5.1.10. При обнаружении отступления от проектно-сметнойдокументации, использовании материалов и выполнения работ, качествокоторых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СНиП, давать предписаниео приостановке работ и устранении обнаруженных дефектов. 5.1.11. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 исправки по форме КС-3, оформленные в соответствии с Регламентомвзаимодействия структурных подразделений администрации городскогоокруга "Город Калининград" с товариществами собственников жилья,жилищными кооперативами и иными специализированнымипотребительскими кооперативами, управляющими организациями. 5.1.12. Принимать участие в проводимых контрольных обмерах, атакже в проверках, проводимых иными надзорными органами,представлять для этого необходимые документы. 5.1.13. Создать рабочую (приемочную) комиссию и организоватьприемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта. 5.1.14. Письменно информировать в течении 1-ого рабочего дняадминистрацию района о проведении расчета по Договору. 5.1.15. Заказчик имеет другие права и обязанности,предусмотренные законодательством Российской Федерации, инымиправовыми актами и настоящим Договором. 5.2. При выполнении настоящего Договора Заказчик имеет право: 5.2.1. Принимать решение о временном прекращении ремонтныхработ в случае нарушении Подрядчиком п. 6.1.1-6.1.25 настоящегоДоговора. 5.2.2. Для исправления некачественно выполненных работ,привлечь другую организацию с отнесением расходов на счетПодрядчика. Статья 6. Подрядчик 6.1. При выполнении Договора Подрядчик обязан: 6.1.1. По поручению Заказчика осуществить страхованиестроительных рисков и ответственности перед третьими лицами привыполнении работ по проведению капитального ремонта многоквартирныхдомов и в течение 5 (пяти) дней со дня подписания настоящегоДоговора предоставить Заказчику копию договора страхования. 6.1.2. Предоставит Заказчику обеспечение исполненияобязательств Подрядчика по Договору и обеспечение исполненияобязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов вгарантийный период в соответствии с условиями п.п. 2.1-2.2настоящего Договора. 6.1.3. Выполнить работы по настоящему Договору в полном объеме,предусмотренном проектно-сметной документацией, в соответствии состроительными нормами и правилами. 6.1.4. Принять от Заказчика по акту объект в течение 3 (трех)дней со дня подписания Договора. 6.1.5. В случае необходимости возвести собственными силами исредствами на территории рабочей площадки все временные сооружения,необходимые для качественного выполнения работ по договору, в томчисле осуществить временные присоединения к коммуникациям водо-,электро-, теплоснабжения. Оплата за использование поставляемыхресурсов (вода, электроэнергия, тепло) осуществляется за счетсобственных средств Подрядчика без компенсации Заказчиком. 6.1.6. В случае необходимости согласовать с органамигосударственного строительного надзора и другими контролирующими инадзорными организациями проект порядка производства работ наобъекте. 6.1.7. Вести общий журнал производства работ установленногообразца в соответствии с Порядком ведения общего и (или)специального журнала, в которых ведется учет выполнения работ пристроительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектовкапитального строительства (РД-11-05-2007), утвержденного приказомФедеральной службой по экологическому, технологическому и атомномунадзору от 12 января 2007 г. N 7. 6.1.8. Вести исполнительную документацию в соответствии сТребованиями к составу и порядку ведения исполнительнойдокументации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонтеобъектов капитального строительства и требования, предъявляемые кактам освидетельствования работ, конструкций, участков сетейинженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006), утвержденногоприказом Федеральной службой по экологическому, технологическому иатомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128 6.1.9. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенныеотступления от требований, предусмотренных в дефектной ведомости(технического задания) и сметной документации и СНиП, в том числеза снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания,сооружения или его части. 6.1.10. Поставлять на строительную площадку материалы,оборудование, изделия, конструкции, строительную технику,необходимые для производства работ, а также осуществлять ихприемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстверабот материалы (комплектующие и оборудование) должнысоответствовать государственным стандартам РФ и техническимусловиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличиисертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), техническиепаспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качествоиспользуемых Подрядчиком материалов. 6.1.11. Обеспечивает качественное выполнениестроительно-монтажных работ в объемах и в сроки, предусмотренныеграфиком производства работ, в соответствии с утвержденнойпроектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами итехническими условиями. 6.1.12. Разместить за свой счет на строительных лесах и (или)ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполненияработ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО ПредставителейЗаказчика и Подрядчика, контактных телефонов. 6.1.13. Обеспечить режим труда Подрядчика в соответствии струдовым законодательством Российской Федерации, а такженормативными актами, направленными на защиту тишины и покояграждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00.по 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могутпроводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующихтребований законодательства РФ. 6.1.14. Обеспечивает сохранность имущества, находящегося настроительной площадке, несет имущественную ответственность за егоутрату или повреждение, обеспечивает выполнение на строительнойплощадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охранеокружающей среды, противопожарных мероприятий, выполнениетребований органов государственного надзора, освобождениетерритории строительной площадки от конструкций, оборудования имусора, выполнение предусмотренных проектом мероприятий порекультивации земель. 6.1.15. Принимает участие в работе комиссии по проверкестоимости и объемов выполненных работ. 6.1.16. В случае некачественного выполнения работ своими силамии без увеличения стоимости строительства в согласованный сЗаказчиком срок переделать эти работы для обеспечения ихнадлежащего качества. 6.1.17. Возмещать материальный ущерб, нанесенный третьим лицамв процессе ремонта. 6.1.18. Обеспечить в ходе производства работ выполнениенеобходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению нормэкологической безопасности, пожарной безопасности и других нормбезопасности, рациональному использованию территории, охранеокружающей среды, зеленых насаждений и земли. Содержать рабочуюплощадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемыхв результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременнуюуборку. 6.1.19. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранностиили прочности объекта немедленно известить Заказчика и до полученияот него указании приостановить работы и принять все возможные мерыпо предотвращению наступления отрицательных последствий, которыемогут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами. 6.1.20. По первому требованию представителя Заказчикапредставлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ. 6.1.21. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условиядля исполнения им своих обязанностей на объекте. 6.1.22. Сдать объект в эксплуатацию в установленные настоящимДоговором сроки и передать Заказчику комплект исполнительнойдокументации, который включает общий журнал производства работ,уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ,исполнительные чертежи, акты приемки работ, актыосвидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций. 6.1.23. Соблюдать установленный законодательством порядокпривлечения и использования иностранных работников. 6.1.24. В случае привлечения контрольными или надзорнымиорганами Заказчика или его должностных лиц к административнойответственности (уплате административного штрафа) если они явилисьрезультатом нарушения Подрядчиком своих обязанностей или совершенияПодрядчиком иных действий, влекущих применение к Заказчикуимущественных санкций, оплатить начисленные суммы штрафа в течение10 дней с момента получения от Заказчика соответствующегопредписания. 6.1.25. Информировать главу администрации района о нарушенииЗаказчиком сроков оплаты работ по Договору, необоснованномууклонению от оплаты выполненных работ. 6.2. Подрядчик имеет другие обязанности и права,предусмотренные законодательством Российской Федерации, инымиправовыми актами и настоящим Договором. Статья 7. Выполнение работ 7.1. Заказчик назначает представителя Заказчика, которыйпредставляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком ивыполняет функции технического надзора. Полномочным представителем Заказчика является:___________________________________________________________________ (должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны) 7.2. Подрядчик назначает в качестве своего представителядолжностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком,ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика вовзаимоотношениях с Заказчиком. Полномочным представителем Подрядчика является:___________________________________________________________________ (должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия) 7.3. Замена представителя Заказчика или Подрядчикаосуществляется с обязательным письменным уведомлением об этомсоответствующей Стороны, без внесения изменений в настоящийдоговор. 7.4. Представитель Заказчика выполняет следующие функции: 7.4.1. Контроль за соответствием работ, применяемыхконструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов,технических условий и других нормативных документов; 7.4.2. Принятие своевременных мер и контроль за устранениемвыявленных дефектов в технической и сметной документации; 7.4.3. Проверка наличия документов, удостоверяющих качествоиспользуемых Подрядчиком изделий и материалов (техническихпаспортов, сертификатов, и других документов); 7.4.4. Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытыхработ и ответственных конструкций и подписание актаосвидетельствования скрытых работ; 7.4.5. Проверка фактических объемов, качества и стоимостивыполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визированиеакта приемки выполненных работ КС-2; 7.4.6. Участие в работе комиссии по приемке объекта вэксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирногодома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию. 7.5. С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4,представитель Заказчика имеет право: 7.5.1. Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать всовещаниях, проводимых по инициативе Заказчика или Подрядчика; 7.5.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику итребовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков. 7.6. Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения вДоговор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условияДоговора. 7.7. Представитель Подрядчика имеет право в письменной формеуведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которыеон считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующиеразъяснения. 7.8. Все действия во исполнение настоящего Договораосуществляются Сторонами только в письменном виде, при этомписьменные указания Подрядчику могут даваться представителемЗаказчика в журнале производства работ. 7.9. Представитель и при необходимости другие должностные лицаПодрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика приниматьучастие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами. 7.10. Представитель Заказчика по приглашению представителяПодрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждениявопросов, связанных с работами. 7.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных сработами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются ввиде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производстваработ. 7.12. С момента начала работ и до приемки их результатовЗаказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ,в котором отражается технологическая последовательность, сроки,качество выполнения и условия производства работ по форме,установленной СНиП 12-01-2004 от 19 апреля 2004 г. N 70"Организация строительства". 7.13. Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчикомсубподрядные организации, обладающие необходимым опытом,оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренныхдействующим законодательством, документами, подтверждающими ихправо на выполнение данного вида работ. Стоимость работ,передаваемых на субподряд, должна быть не более 50% стоимости всехработ по Договору. 7.14. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющиегеологический, археологический интерес или иную ценность, найденныена месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика.В случае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы инемедленно уведомить об этом Заказчика. Статья 8. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию 8.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется всоответствии с ВСН 42-85(Р) - "Правила приемки в эксплуатациюзаконченных капитальным ремонтом жилых зданий" (в ред. Изменений N1, утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 N 17-16), технической исметной документацией, а также иными применимыми нормативнымиактами. 8.2. Подрядчик обязан письменно уведомить представителяЗаказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта ксдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, актпо форме КС-2 и справку по форме КС-3, обеспечение исполненияобязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов вгарантийный период п. 2.2 Договора. Заказчик в течение 5 дней послеполучения уведомления Подрядчика организует и в установленномпорядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объектав эксплуатацию. 8.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписанияакта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитальногоремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке вэксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальномуремонту объекта по всем видам работ. Акты приемки работ покапитальному ремонту многоквартирного дома должны быть согласованыс администрацией района городского округа и подписаны лицами,которые уполномочены действовать от имени товариществасобственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооперативаили иного специализированного потребительского кооператива либовыбранной собственниками помещений в многоквартирном домеуправляющей организации, уполномоченными общим собраниемсобственников многоквартирного дома собственниками. 8.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки вэксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляетсяакт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устраненияПодрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефектысвоими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. 8.5. Приемка объекта в эксплуатацию производится только послевыполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметнойдокументацией, а также после устранения всех дефектов всоответствии с пунктом 8.4 Договора и предоставлением обеспеченияисполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленныхдефектов в гарантийный период согласно п. 2.2 Договора. 8.6. Заказчик организует приемку в эксплуатацию объекта всоответствии с Регламентом взаимодействия структурных подразделенийадминистрации городского округа "Город Калининград" стовариществами собственников жилья, жилищными кооперативами илииными специализированными потребительскими кооперативами,управляющими организациями в ходе организации и проведениякапитального ремонта многоквартирных домов, расположенных вграницах городского округа "Город Калининград", с использованиемсредств субсидии из бюджета городского округа "Город Калининград". 8.7. Превышения Подрядчиком объемов работ, стоимостиматериалов, предусмотренных проектно-сметной документацией,являющейся неотъемлемой частью Договора, к оплате Заказчиком непринимаются. 8.8. С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком онпринимает на себя ответственность за сохранность объекта и несетриск возможного его повреждения или утраты. Статья 9. Гарантии качества по сданным работам 9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивныеэлементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком исубподрядчиками по Договору. 9.2. Гарантийный срок безаварийной эксплуатации объектасоставляет: - выполненные работы, инженерных систем - 5 (пять) лет с датыподписания акта рабочей (приемочной) комиссии о приемке дома вэксплуатацию; - оборудования, материалы - согласно подтвержденнымдокументально гарантийным обязательствам заводов-изготовителей. 9.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатсядефекты, недоделки в выполненных работах, Заказчик направляетПодрядчику перечень дефектов, недоделок с указанием срока ихустранения. 9.4. Подрядчик обязан устранить дефекты, недоделки за свой счети в установленные Заказчиком сроки. При этом срок устранениядефектов не должен превышать сроков, необходимых для подготовкипроизводства соответствующих работ и производства таких работ болеечем на 5 (пять) рабочих дней. Гарантийный срок в этом случаепродлевается на период устранения дефектов, недоделок. Указанныегарантии не распространяются на случаи преднамеренного поврежденияобъекта со стороны третьих лиц. 9.5. В случае несогласия Подрядчика с перечнем обнаруженныхдефектов и недоделок, Подрядчик обязан за свой счет назначитьквалифицированную экспертизу. 9.6. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленныхдефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь длявыполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в томчисле в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранениювыявленных дефектов в гарантийный период. Статья 10. Ответственность сторон 10.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствиис действующим законодательством Российской Федерации заненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору. 10.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по ДоговоруЗаказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность ввиде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) отстоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день просрочкидо фактического исполнения обязательств. 10.3. За заключение договора субподряда без согласования сЗаказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1% (одинпроцент) стоимости работ, переданных на выполнение субподряднойорганизации. При этом Заказчик вправе требовать расторжениядоговора субподряда. 10.4. В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (6.1.13,6.1.14, 6.1.18), Представитель Заказчика немедленно письменнопредупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленногонарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случаеотказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случаенеустранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений,Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (ноль целыхпять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2 Договораза каждый день до фактического устранения нарушений. 10.5. Уплата штрафа за просрочку или за иное ненадлежащееисполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков,причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождаетСтороны от фактического исполнения обязательств по Договору. 10.6. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждоенарушение в отдельности. 10.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, чтопросрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствиенепреодолимой силы или по вине другой Стороны. 10.8. Подрядчик несет самостоятельную ответственность передтретьими лицами за ущерб, причиняемый им неисполнением, а такжененадлежащим исполнением условий контракта, а также ущерб,причиненный по вине работников Подрядчика. 10.9. Убытки или повреждение собственности третьих лиц, травмыили гибель людей, произошедшие при выполнении Подрядчикомнастоящего договора, находятся на ответственности Подрядчика и вполном объеме компенсируются Подрядчиком по предъявленнымпретензиям от пострадавшей стороны. Статья 11. Обстоятельства непреодолимой силы 11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное илиполное неисполнение своих обязательств по Договору, если оноявилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы,возникших после заключения Договора. К обстоятельствамнепреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения,забастовки, изменения действующего законодательства, другиечрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств поконтракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и завозникновение которых не несут ответственности. 11.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте11.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства,взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить обэтих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме сприложением справки, выданной органами местной власти. 11.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельствдействие Договора приостанавливается до момента, определяемогоСторонами. Статья 12. Порядок расторжения договора 12.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнутьДоговор и потребовать возмещения причиненных убытков в случаеследующих нарушений Подрядчиком условий Договора: 12.1.1. Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ наобъекте в течение 10 календарных дней с установленной в Пункте 4.2.настоящего Договора даты начала Работ. 12.1.2. В случае неоднократного нарушения Подрядчикомобязательств по Договору. 12.1.3. Нецелевого использования средств Подрядчиком. 12.1.4. Прекращение членства Подрядчика в СРО в случаепроведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказомМинрегиона России от 30 декабря 2009 года N 624. 12.1.5. Срыва графика производства ремонтных работ по винеПодрядчика. 12.1.6. Нарушение технологий производства работ. 12.1.7. Иные факты нарушений, выявленных в процессе заключениеили исполнения договора подряда, подтверждающие недобросовестностьподрядчика. 12.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора всоответствии с пунктом 12.1 Заказчик направляет Подрядчикусоответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым смомента получения Подрядчиком указанного уведомления. Послерасторжения Договора представитель Заказчика должен оценитьстоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, истоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик врезультате невыполнения Подрядчиком своих обязательств ирасторжения Договора. 12.3. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышаетстоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разницадолжна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа втечение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работменьше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик,разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней. Статья 13. Разрешение споров 13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора,разрешаются сторонами путем переговоров. 13.2. В случае невозможности урегулирования спора путемпереговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение варбитражный суд Калининградской области в установленном действующимзаконодательством Российской Федерации порядке. Статья 14. Прочие условия 14.1. Стороны не вправе вносить изменения, дополнения в условиянастоящего Договора без письменного согласования таких изменений,дополнений с администрацией района городского округа "ГородКалининград", предоставившей субсидию Заказчику на выполнение работпо капитальному ремонту объекта. При отсутствии указанногосогласования, любые изменения, дополнения и приложения к договоруявляются недействительными. 14.2. Все изменения и дополнения к Договору оформляются путемподписания дополнительного соглашения к настоящему Договору. 14.3. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороныобязаны уведомить об этом друг друга в течение 3 (трех) рабочихдней со дня таких изменений. 14.4. Договор составлен в 3-х подлинных экземплярах, имеющихравную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1экземпляр Подрядчику. 14.5. Договор считается заключенным с момента его подписанияСторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств вполном объеме. Статья 15. Приложения к настоящему договору Приложениями к настоящему договору, составляющими егонеотъемлемую часть, являются следующие документы:1. Техническая документация.2. Сметная документация.3. График производства работ.4. Другие работы. Статья 16. Местонахождение и реквизиты сторон 16.1. Заказчик: Местонахождение:___________________________________________________________________ Реквизиты:______________________________________________________________________________________________________________________________________ 16.2. Подрядчик: ______________________________________________ Местонахождение: ______________________________________________ Реквизиты:_____________________________________________________ Подписи сторон Заказчик Подрядчик"_____" ____________ 20___ г. "_____" ___________ 20___ г.М.П. М.П. Договор N ____ на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома N _____ по ул. _________________________ в 201___ году г. Калининград "____" _____________ 201__ г. Управляющая организация/Товарищество собственников жилья"______________________________________", именуемое в дальнейшем"Заказчик", в лице директора/председателя________________________,действующего на основании _______________________________, с однойстороны, и _______________________________________________________,именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора________________________________________, действующего на основании____________________________________________________, с другойстороны, на основании ___________________________________ заключилинастоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себяобязанность по ведению строительного контроля при проведениикапитального ремонта ______________________________________________многоквартирного дома N _____ по ул. ____________________________подрядной организацией "______________________", юр. адрес:________________________. 2. Сроки выполнения работ 2.1. Сроки выполнения работ по настоящему договору определяютсясторонами календарным графиком работ по капитальному ремонту,являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение N1). 3. Стоимость работ и порядок расчетов 3.1. Цена договора составляет__________ (______________)рублей,в том числе НДС _____________ и включает в себя все предусмотренныедействующим законодательством налоги, сборы и прочие обязательныеплатежи, предусмотренные законодательством РФ, затраты, связанныес выполнением работ по договору. 3.2. Размер авансового платежа (не предусмотрен/предусмотрен до30% от цены договора) составляет _______________(______________)рублей ___ копеек. 3.3. Окончательный расчет производится Заказчиком послеподписания акта комиссии по приемке выполненных работ покапитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома. 4. Права и обязанности сторон 4.1. Исполнитель обязан: - вести работы по настоящему договорупри наличии действующего свидетельства о допуске к производствуработ по строительному контролю, выданному СРО в соответствии сдействующим законодательством. 4.2. К функциям строительного контроля в период проведенияработ относятся: - контроль соответствия выполняемых работ проектным решениям,технической и сметной документации; - отслеживание своевременного и обоснованного внесенияизменений в проектную документацию в случае отклонения проектныхрешений; - контроль за ведением журналов учета работ; - контроль выполнения работ по замечаниям авторского надзорапроектной организации, если такой надзор предусмотрен; - контроль за выполнением графиков производства работ; - контроль за качеством и технологией выполнения работ и ихсоответствия установленным нормативам; - контроль при оформлении актов выполненных работ по применениюрасценок; - проведение совместно с подрядчиком и Заказчиком контрольныхобмеров выполненных работ и составление соответствующих актов; - освидетельствование скрытых работ и подписаниесоответствующих актов; - проверка документации (технических паспортов, сертификатов ипр.) на используемые строительные материалы, оборудование, изделияи конструкции; - контроль за устранением дефектов при производстве работ пофакту их выявления; - приемка выполненных работ; - участие в комиссии по приемке выполненных работ покапитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома. 4.3. Исполнитель обязан осуществлять строительный контроль всоответствии с календарным графиком выполнения подряднойорганизацией работ на объекте (приложение N 1). 4.4. Результаты строительного контроля подтверждаются штампомлица, осуществлявшего строительный контроль, печатью и подписьюИсполнителя на актах выполненных работ. 4.5. Заказчик вправе: - требовать от Исполнителя надлежащего выполнения настоящегодоговора. 5. Ответственность сторон 5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательствпо настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственностьв соответствии с действующим законодательством РФ. 5.2. В случае выявления контролирующими организацияминесоответствий (завышений) подтвержденных Исполнителем и принятыхЗаказчиком объемов и стоимости выполненных работ, материаловфактическим объемам, стоимости работ, материалов на объекте, либовзыскание суммы таких несоответствий (завышений) в том числе и всудебном порядке с Заказчика или подрядной организации, Исполнительобязан выплатить Заказчику: 5.2.1. Штраф в размере 30% от стоимости несоответствующих(завышенных) объемов и стоимости выполненных работ, материалов. 5.2.2. Штраф в размере 30% от суммы средств, использованныхнеэффективно. 5.3. Кроме штрафных санкций Исполнитель обязан возместитьубытки, причиненные Заказчику ненадлежащим исполнением договорныхобязательств. 6. Срок действия договора и его прекращение 6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписаниясторонами (с приложением печатей) и действует до исполнениясторонами своих обязательств по договору в полном объеме. 6.2. Настоящий договор, может быть расторгнут в случаях и наусловиях, предусмотренных гражданским законодательством РФ илинастоящим договором. 7. Прочие условия 7.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах,имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой изсторон. 7.2. Все приложения к настоящему договору являются егонеотъемлемой частью. 7.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором,стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 7.4. В случае невозможности разрешения разногласий путемпереговоров споры, разногласия или требования, возникающие изнастоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся егоисполнения, нарушения, прекращения или недействительности,передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Калининградскойобласти. 7.5. Стороны не вправе вносить изменения, дополнения в условиянастоящего договора без письменного согласования таких изменений,дополнений с администрацией района городского округа "ГородКалининград", предоставившей субсидию Заказчику на выполнение работпо капитальному ремонту объекта. При отсутствии указанногосогласования, любые изменения, дополнения и приложения к договоруявляются недействительными. 7.6. Все изменения и дополнения к договору оформляются путемподписания дополнительного соглашения к настоящему договору. 7.7. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороныобязаны уведомить об этом друг друга в течение 3 (трех) рабочихдней со дня таких изменений. 7.8. Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющихравную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 8. Адреса, реквизиты и подписи сторон: Заказчик: Исполнитель: Приложение N 3 к Порядку привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов городского округа "Город Калининград" Извещение о проведении конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата публикации извещения: ____________________________________ Предмет конкурса: право заключения договора подряда навыполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. Адрес многоквартирного дома: _____________________________________________________________________________________________________ Работы (объекты): ________________________________________________________________________________________________________________ (перечислить работы). Заказчик _________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование, ИНН, телефон, адрес, адрес электронной почты, контактное лицо заказчика) Организатор конкурса __________________________________________ (наименование, телефон, адрес, адрес электронной___________________________________________________________________ почты, контактное лицо организатора конкурса) Начальная (максимальная) цена договора подряда: __________________________________________________________________________ рублей, Дата начала работ: _________ Официальный интернет-сайт для публикации _________________________________________________________________________________________ Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками ________________________________________________________________________________ Приложение: конкурсная документация в составе: 1) Общие положения, требования к участникам конкурса, формыдокументов; 2) Техническая и сметная документация, в составе:___________________________________________________________________ (перечислить документы) 3) Договор подряда. Приложение N 4 к Порядку привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов городского округа "Город Калининград" ПРОТОКОЛ вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома______________________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование работ, объект и адрес)______________________________________________________________________________________________________________________________________ (место проведения вскрытия конвертов) (дата) Состав конкурсной комиссии: Председатель комиссии _________________________________________ Секретарь комиссии ____________________________________________ Члены комиссии ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (ФИО, должность) Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу:__________________________________________________________________, Время начала вскрытия конвертов _______________________________ На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представителиучастников конкурса:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование организации, ФИО, должность, реквизиты доверенности) По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытияконвертов присутствовали______________________________________________________________________________________________________________ (ФИО, должность) Организатором конкурса было получено и зарегистрировано _______заявок. До вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала, чтоони не повреждены и упакованы способом, не позволяющим просмотрлибо изъятие вложений. Конкурсная комиссия, вскрыв конверты, установила, что заявкиподаны от следующих организаций:______________________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование участника конкурса, адрес) Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсные заявки на предметопределения полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствияконкурсных заявок требованиям конкурсной документации (Приложение N1 к настоящему протоколу). По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила,что к участию в конкурсе допускаются следующие организации:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________._________ По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила,что к участию в конкурсе не допускаются следующие организации:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________._____________ Председатель конкурсной комиссии___________________________________________________________________ Члены конкурсной комиссии ________________________________________________________________________________________________________(подписи) Приложение к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе от ___________________Сводная таблица конкурсных заявок+-----+----------+-------------+-------------+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------+------------+----------+---------------+| п/п | Наиме- | Документ | Документ, | Информация | Документы, | Нотариально | Нотариально | Нотариально | Оригинал | Справка из | Копия | Цена | Отметка о || | нование | подтверж- | подтвер- | о составе | подтвер- | заверенные | заверенная | заверенная | или нота- | налогового | бухгал- | конкур- | соблюдении || | участ- | дающий | ждающий | и квалифи- | ждающие | копии | копия | копия | риально | органа | терского | сной | требований || | ника, | полномо- | внесение | кации | опыт работы | учредитель- | свидетель- | свидетель- | заверенная | о размере | баланса | заявки | к допуску || | адрес | чия | обеспече- | работников | (копии | ных | ства о | ства о | копия | задолжен- | * | | на участие || | | лица на | ния | | договоров | документов | постановке | государст- | выписки | ности | | | в конкурсе || | | осущест- | | | подряда, | | на учет в | венной | из Единого | | | | || | | вление | | | положитель- | | налоговом | регистрации | государ- | | | | || | | действий | | | ные отзывы | | органе | | ственного | | | | || | | от имени | | | заказчиков | | | | реестра | | | | || | | участника | | | о качестве | | | | юридичес- | | | | || | | | | | выполненных | | | | ких лиц | | | | || | | | | | работах по | | | | | | | | || | | | | | капиталь- | | | | | | | | || | | | | | ному | | | | | | | | || | | | | | ремонту | | | | | | | | || | | | | | много- | | | | | | | | || | | | | | квартирных | | | | | | | | || | | | | | домов) | | | | | | | | |+-----+----------+-------------+-------------+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------+------------+----------+---------------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |+-----+----------+-------------+-------------+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------+------------+----------+---------------+| | | | | | | | | | | | | | |+-----+----------+-------------+-------------+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------+------------+----------+---------------+| | | | | | | | | | | | | | |+-----+----------+-------------+-------------+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------+------------+----------+---------------+| | | | | | | | | | | | | | |+-----+----------+-------------+-------------+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------+------------+----------+---------------+| | | | | | | | | | | | | | |+-----+----------+-------------+-------------+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+--------------+--------------+------------+----------+---------------+ Председатель конкурсной комиссии _____________________________ Члены конкурсной комиссии ____________________________________ (подписи) Приложение к протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе от ______________ Оценка заявок по критериям и подкритериям+-----+----------+----------+------------------------------+-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------+-------+| п/п | Наиме- | Дата | Критерий "цена | Критерий | Критерий "квалификация" | ИТОГО || | нование | и время | договора" | "срок | | || | участ- | регист- | | выполнения | | || | ника | рации | | работ" | | || | | заявки | | | | || | | | | +--------------------------------------------------------------------------------+------++ || | | | | | подкритерии | балл | || | | +----------+------------+------+----------+------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+--------++ || || | | | без | с | балл | показа- | балл | опыт | штраф- | квали- | штраф- | соблю- | штраф- | проиг- | штраф- | | || | | | льготы, | льготой, | | тель | | работы | ной | фикация | ной | дение | ной | ранные | ной | | || | | | рублей | рублей | | | | | балл | персо- | балл | техники | балл | арбит- | балл | | || | | | | | | | | | | нала | | безопа- | | ражные | | | || | | | | | | | | | | | | сности | | дела | | | |+-----+----------+----------+----------+------------+------+----------+------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+------+-------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |+-----+----------+----------+----------+------------+------+----------+------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+------+-------+| | | | | | | | | | | | | | | | | | |+-----+----------+----------+----------+------------+------+----------+------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+------+-------+| | | | | | | | | | | | | | | | | | |+-----+----------+----------+----------+------------+------+----------+------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+------+-------+| | | | | | | | | | | | | | | | | | |+-----+----------+----------+----------+------------+------+----------+------+---------+---------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+------+-------+ Председатель конкурсной комиссии _____________________________ Члены конкурсной комиссии ____________________________________ Приложение N 5 к Порядку привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома ПРОТОКОЛ оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома:______________________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование работ, объект и адрес)________________________________________________ __________________(место проведения оценки и сопоставления заявок) (дата) Состав конкурсной комиссии: Председатель комиссии _________________________________________ Секретарь комиссии ____________________________________________ Члены комиссии ___________________________________________________________________________________________________________________ (ФИО, должность) На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявокпроступили заявки следующих участников конкурса:______________________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование участника конкурса, адрес) Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям,установленным пунктом 6 конкурсной документации. Результаты оценки заявок по критериям "Цена договора" и "Сроквыполнения работ" и "Квалификация" отражены в Приложении кнастоящему протоколу. Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценкизаявок По результатам оценки и сопоставления заявок, представленнымзаявкам присвоены следующие номера: 1. ________________________________________________________, 2. ________________________________________________________, 3. ________________________________________________________, 4. __________________________________________________ и т.д. Победителем конкурса признана ____________________________________________________________________________________________________ (наименование организации) Организатору конкурса поручается: - в пятидневный срок с дня подписания настоящего протоколаосуществить возврат обеспечения конкурсной заявки участникам, заисключением участников, заявкам которых присвоены 1 и 2 номера. Председатель конкурсной комиссии ______________________________ Члены конкурсной комиссии _____________________________________ (подписи)