Постановление Администрации городского округа "Город Калининград" от 06.04.2015 № 580

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 апреля 2015 г.                                                                                 N 580

г. Калининград

Обутверждении Порядка оказания адресной помощи отдельным

категориямграждан в виде предоставления средств, выделяемых

из бюджетагородского округа "Город Калининград", в том

числе получаемых на указанные цели из областного бюджета

в видемежбюджетных трансфертов, на ремонт (газификацию)

жилого помещения

(В редакции Постановления Администрации Муниципальногообразования "городской округ "Город Калининград" от17.11.2016 № 1703)

В соответствии с Решением городского Советадепутатов Калининграда от 01.10.2014 N 279 "О дополнительной социальнойподдержке отдельных категорий граждан", в целях использования средств,выделяемых из бюджета городского округа "Город Калининград", в томчисле получаемых на указанные цели из областного бюджета в виде межбюджетныхтрансфертов, предоставляемых отдельным категориям граждан на ремонт(газификацию) жилого помещения в рамках оказания адресной помощи,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок оказания адресной помощи отдельнымкатегориям граждан в виде предоставления средств, выделяемых из бюджетагородского округа "Город Калининград", в том числе получаемых науказанные цели из областного бюджета в виде межбюджетных трансфертов, на ремонт(газификацию) жилого помещения (далее - Порядок) (приложение).

2. Считать утратившими силу Постановления администрациигородского округа "Город Калининград":

- от01.07.2010 N 1148 "Об утверждении Порядка оказания адресной помощи наремонт жилого помещения отдельным категориям граждан за счет средств,выделяемых из областного бюджета, а также средств бюджета городского округа"Город Калининград";

- от01.12.2010 N 2150 "О внесении изменений в Постановление администрациигородского округа "Город Калининград" от 01.07.2010 N 1148 "Обутверждении Порядка оказания адресной помощи на ремонт жилого помещенияотдельным категориям граждан за счет средств, выделяемых из областногобюджета";

- от04.03.2011 N 307 "О внесении изменений в Постановление администрациигородского округа "Город Калининград" от 01.07.2010 N 1148 "Обутверждении Порядка оказания адресной помощи на ремонт жилого помещенияотдельным категориям граждан за счет средств, выделяемых из областногобюджета";

- от08.09.2011 N 1494 "О внесении изменений в Постановление администрациигородского округа "Город Калининград" от 01.07.2010 N 1148 "Обутверждении Порядка оказания адресной помощи на ремонт жилого помещенияотдельным категориям граждан за счет средств, выделяемых из областногобюджета";

- от19.12.2011 N 2239 "О внесении изменений в Постановление администрациигородского округа "Город Калининград" от 01.07.2010 N 1148 "Обутверждении Порядка оказания адресной помощи на ремонт жилого помещенияотдельным категориям граждан за счет средств, выделяемых из областного бюджета,а также средств бюджета городского округа "Город Калининград" врамках исполнения ранее принятых обязательств на основании постановленийПравительства Калининградской области".

3. Управлению организации документооборотаадминистрации городского округа "Город Калининград" (И.Ю. Кусень) обеспечить опубликование настоящего Постановления вгазете "Гражданин", на официальном сайте администрации городскогоокруга "Город Калининград" в сети Интернет, направление копииПостановления в Министерство по муниципальному развитию и внутренней политикеКалининградской области для внесения в региональный регистр муниципальныхнормативных правовых актов.

4. Контроль за исполнениемПостановления возложить на заместителя главы администрации, председателякомитета по социальной политике администрации городского округа "ГородКалининград" А.А. Апполонову.

И.о. главыгородского округа                                             Н.А. Дмитриева

Приложение

к Постановлению администрации

городского округа "Город Калининград"

от 6 апреля 2015 г. N 580

ПОРЯДОК

оказанияадресной помощи отдельным категориям граждан в виде

предоставлениясредств, выделяемых из бюджета городского

округа"Город Калининград", в том числе получаемых

науказанные цели из областного бюджета в виде межбюджетных

трансфертов,на ремонт (газификацию) жилого помещения

(В редакции Постановления Администрации Муниципальногообразования "городской округ "Город Калининград" от17.11.2016 № 1703)

1. Общиеположения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целяхиспользования средств, выделяемых из бюджета городского округа "ГородКалининград", в том числе получаемых из областного бюджета в видемежбюджетных трансфертов, и устанавливает механизм оказания адресной помощиотдельным категориям граждан в виде предоставления средств на ремонт(газификацию) жилого помещения.

1.2. Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан ввиде предоставления средств, выделяемых из бюджета городского округа"Город Калининград", в том числе получаемых на указанные цели изобластного бюджета в виде межбюджетных трансфертов, на ремонт (газификацию)жилого помещения осуществляется комитетом по социальной политике администрациигородского округа "Город Калининград".

1.3. Адресная помощь оказывается проживающим изарегистрированным в установленном порядке в городском округе "ГородКалининград" лицам из числа отдельных категорий граждан, определенныхрешением городского Совета депутатов Калининграда или постановлениемПравительства Калининградской области.

1.4. Адресная помощь оказывается в соответствии с пунктом 2настоящего Порядка.

1.5. Настоящий Порядок не распространяется напредоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицамиз числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, мерсоциальной поддержки по ремонту жилых помещений, находящихся на территорииКалининградской области, принадлежащих им на праве собственности и неотвечающих санитарным и техническим нормам и правилам.

2. Цели,условия и порядок оказания адресной помощи

в видепредоставления средств на ремонт (газификацию)

жилогопомещения

2.1. Адресная помощь оказывается отдельным категориям граждан ввиде предоставления средств, выделяемых из бюджета городского округа"Город Калининград", в том числе получаемых из областного бюджета ввиде межбюджетных трансфертов, на ремонт (газификацию) жилого помещения(квартиры, части квартиры, комнаты, жилого дома, части жилого дома) и можетбыть направлена на следующие цели:

- работы по ремонту (строительству)фундамента, стен, фасада, крыши, перекрытий зданий и т.д.;

- установка, замена, восстановление работоспособности систем электро-, тепло -, газо-, водоснабжения, водоотведения;

- ремонт жилых помещений;

- приобретение строительных отделочных материалов, сантехническогои прочего оборудования, ручного инвентаря, необходимого для выполненияремонтно-строительных работ;

- разработка и проведение в установленном порядке экспертизы(проверки) проектной и/или сметной документации, ведение строительногоконтроля.

2.2. Оказание адресной помощи гражданамосуществляется комитетом по социальной политике администрации городского округа"Город Калининград" на основании договора на выполнение работ(оказание услуг, поставку оборудования и материалов), заключенного между гражданином,которому оказывается адресная помощь, комитетом по социальной политикеадминистрации городского округа "Город Калининград" и подрядчиком(поставщиком товаров, исполнителем услуг), за счет средств, выделяемых избюджета городского округа "Город Калининград", в том числе получаемых из областного бюджета в виде межбюджетныхтрансфертов (приложение).

2.3. Управление социальной поддержки населения комитета посоциальной политике администрации городского округа "ГородКалининград":

- координирует взаимодействие сторон договора;

- осуществляет подготовку проекта договора;

- оказывает содействие гражданам, которым оказывается адреснаяпомощь, в решении вопросов, связанных с организацией выполнения работ (оказанияуслуг) по ремонту (газификации) жилого помещения;

- осуществляет подготовку отчетов о целевомиспользовании выделенных средств для представления в ПравительствоКалининградской области в случае выделения средств из областного бюджетав виде межбюджетных трансфертов.

2.4. Муниципальное казенное учреждение"Финансово-инженерная служба комитета по социальной политике":

- проводит обследование жилых помещений,осуществляет разработку (согласование) технического задания на выполнение работ(оказание услуг) по ремонту (газификации) жилого помещения и согласовывает егос гражданами, которым оказывается адресная помощь;

- согласовывает разработанную сметную документацию в части видовработ и применения сметных нормативов на работы, выполняемые по договоруподряда, и осуществляет ее передачу гражданам, которым оказывается адреснаяпомощь;

- оказывает содействие в выборе организации для заключениядоговора;

- осуществляет контроль за срокамивыполнения работ (оказания услуг, поставки оборудования и материалов) всоответствии с условиями договора;

- направляет в управление социальной поддержки населениякомитета по социальной политике администрации городского округа "ГородКалининград" документы, необходимые для подготовки отчетов о целевомиспользовании выделенных средств для представления вПравительство Калининградской области в случае выделения средств из областногобюджета в виде межбюджетных трансфертов.

2.5. Перечисление средств бюджета городскогоокруга "Город Калининград", в том числе получаемых из областногобюджета в виде межбюджетных трансфертов, производится комитетом по социальнойполитике администрации городского округа "Город Калининград" приусловии предоставления накладных, счетов, актов выполненных работ (услуг) всоответствии с условиями трехстороннего договора, заключенного междугражданином, которому оказывается адресная помощь, комитетом по социальнойполитике администрации городского округа "Город Калининград" иподрядчиком (поставщиком, исполнителем), по безналичному расчету.

2.6. Для подтверждения целевого использованиясредств на ремонт (газификацию) жилого помещения в части приобретенияоборудования и строительных материалов гражданин, которому оказывается адреснаяпомощь, в течение одного месяца после перечисления средств поставщикуоборудования и строительных материалов обязан представить в комитет посоциальной политике администрации городского округа "ГородКалининград" накладные или иные документы, подтверждающие получениеоборудования, строительных материалов.

2.7. Комитет по социальной политике администрации городскогоокруга "Город Калининград" обеспечивает контроль зацелевым расходованием денежных средств, предоставленных отдельным категориямграждан на ремонт (газификацию) жилого помещения в рамках оказания адреснойпомощи.

2.8. В случае наступления обстоятельств, делающих невозможной приемкурезультатов выполненных работ (оказанных услуг, поставленных материалов иоборудования) непосредственно гражданином, которому оказывается адреснаяпомощь, приемка осуществляется комиссией, утвержденной приказом комитета посоциальной политике администрации городского округа "ГородКалининград".  (Дополнен -Постановление Администрации Муниципального образования "городской округ"Город Калининград" от17.11.2016 № 1703)

Приложение

к Порядку оказания адресной помощи

отдельным категориям граждан в виде

предоставления средств, выделяемых

из бюджета городского округа "Город

Калининград", в том числе получаемых

на указанные цели из областного бюджета

в виде межбюджетных трансфертов, на ремонт

(газификацию) жилого помещения

Примерный договор на выполнение работ (оказание услуг,

поставкуоборудования и материалов) за счет средств,

выделяемых из бюджета городского округа "ГородКалининград",

в томчисле получаемых из областного бюджета в виде

межбюджетныхтрансфертов

     "____" ___________ 20___ г.                                                 N _______

г. Калининград

Гражданин_________________________________________, которому оказывается адреснаяпомощь, именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны,___________________________________________________ в лице__________________________________________________________________,действующего на основании _____________________________, именуемый в дальнейшем"Подрядчик" (Исполнитель <*>, Поставщик <**>), со второйстороны и комитет по социальной политике администрации городского округа"Город Калининград" в лице заместителя главы администрации,председателя комитета по социальной политике (лица, его замещающего)___________________, действующего на основании Положения о комитете посоциальной политике администрации городского округа"Город Калининград, именуемый в дальнейшем "Плательщик", стретьей стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящийдоговор (далее - договор) о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1. По настоящему договору Подрядчик (Исполнитель, Поставщик)обязуется в установленный срок по заданию Заказчика выполнить работы (оказатьуслуги, поставить оборудование и материалы), Заказчик обязуется принять, аПлательщик - оплатить выполненные работы (оказанные услуги, поставленноеоборудование и материалы) в соответствии с условиями договора.

1.2. Подрядчик выполняет работы по договору в соответствии спроектной и/или сметной документацией, определяющей объем, содержание работ, играфиком выполнения работ или иными исходными документами, прилагаемыми кдоговору, а также условиями настоящего договора.

Подрядчик выполняет проектные и изыскательские работы всоответствии с заданием Заказчика, осуществляет в установленном порядкепроверку проектной и/или сметной документации и передает Заказчикуположительное заключение по проверке проектной документации или сметнойдокументации.

1.2. <*> Объем и содержание услугопределяются техническим заданием и сметой, являющимися неотъемлемой частьюдоговора.

1.2. <**> Поставщик обязуется поставить оборудование иматериалы в соответствии со спецификацией, которая является неотъемлемой частьюдоговора. Качество поставляемого оборудования и материалов должносоответствовать действующим стандартам, техническим условиям. Качествооборудования и материалов подтверждается сертификатами качества.

2. Срокдействия договора

2.1. Договор вступает в силу со дня его подписания и действуетдо полного исполнения Сторонами обязательств по договору.

2.2. Начало выполнения работ (оказания услуг, поставкиоборудования и материалов) по договору - "____" ________ 201__ г.

2.3. Срок выполнения работ (оказания услуг, поставкиоборудования и материалов) по договору - ___ календарных дней с моментаподписания договора.

3. Цена ипорядок расчетов

3.1. Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком работопределяется проектной и/или сметной документацией, являющейся неотъемлемойчастью настоящего договора, и составляет _____________(________________) рублей с учетом НДС/без НДС.

3.1. <*> Цена оказываемых услуг определяется условиямидоговора и составляет _____________ (________________) рублейс учетом НДС/без НДС.

3.1. <**> Цена договора составляет_____________ (________________) рублей с учетом НДС/без НДС и включает в себя:расходы на перевозку (доставку) оборудования и материалов, установку, упаковку,уплату таможенных пошлин, страхование, оплату налогов, сборов и другихобязательных платежей в соответствии с действующим законодательством, которыеПоставщик должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иныхоснованиях.

3.2. Основанием для оплаты выполненных работ (оказанных услуг,поставляемого оборудования и материалов) являются акты (приемки выполненныхработ, оказанных услуг), счета, накладные.

3.3. Оплата выполненных работ (оказанных услуг) осуществляетсяпо факту выполнения работ (оказания услуг) в течение 15 (пятнадцати) рабочихдней с момента предоставления Заказчиком подписанных Заказчиком и Подрядчиком(Исполнителем) актов (приемки выполненных работ, оказанных услуг) за счетсредств бюджета городского округа "Город Калининград". За счетсредств областного бюджета по факту выполнения работ (оказания услуг) в течение30 (тридцати) рабочих дней с момента предоставления Заказчиком подписанныхЗаказчиком и Подрядчиком (Исполнителем) актов (приемки выполненных работ,оказанных услуг) и поступления на лицевой счет Плательщика средств из бюджетаКалининградской области осуществляется оплата выполненных работ (оказанныхуслуг).

3.3. <**> Оплата поставленного оборудования и материаловосуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня поставкиоборудования и материалов и предоставления Плательщику счета и накладной,оформленных в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.За счет средств областного бюджета в течение 30 (тридцати) рабочих дней смомента поступления на лицевой счет Плательщика средств из бюджетаКалининградской области производится оплата поставленного оборудования иматериалов.

4. Праваи обязанности Сторон

4.1 Заказчик:

4.1.1. Обеспечивает доступ Подрядчика (Исполнителя) в помещениедля проведения работ (оказания услуг).

4.1.2. Осуществляет приемку результатов выполненных работ(оказанных услуг, поставленных материалов и оборудования) с подписаниемплатежных документов (акта приемки выполненных работ, оказанных услуг,накладных).

4.1.3. Предоставляет Плательщику в течение трех рабочих дней смомента подписания акта приемки выполненных работ (оказанных услуг) платежныедокументы, необходимые для перечисления денежных средств Подрядчику(Исполнителю).

4.1.3. <**> Предоставляет Плательщику в течение трехрабочих дней с момента подписания договора платежные документы, необходимые дляперечисления денежных средств Поставщику.

4.1.4. Предоставляет Плательщику необходимую информацию,документы и допускает его к проверке выполнения условий настоящего договора.

4.1.4. <**> Использует приобретенные материалы иоборудование исключительно по целевому назначению.

4.1.4. Письменно сообщает Плательщику об изменении контактноготелефона, места жительства в течение 3 (трех) рабочих дней с момента ихизменения.

4.1.5. Передает Подрядчику (Исполнителю) документацию,необходимую для выполнения работ (оказания услуг), предусмотренных настоящимдоговором.

4.2. Подрядчик (Исполнитель):

4.2.1. Принимает от Заказчика по акту приема-передачидокументацию, необходимую для выполнения работ (оказания услуг), предусмотренныхнастоящим договором.

4.2.2. Выполняет предусмотренные настоящим договором работы(оказывает услуги), обеспечив их надлежащее качество, в соответствии сдокументацией, нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим договором.

4.2.3. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения независящих от Подрядчика (Исполнителя) обстоятельств, которые грозят годностиили прочности результатов выполняемых работ (оказываемых услуг) либо создаютневозможность их завершения в срок, письменно предупреждает о них Заказчика иПлательщика.

4.2.4. Устраняет недостатки, выявленные при приемке выполненныхработ (услуг) по настоящему договору.

4.2.5. Обеспечивает возможность контроля и надзора за ходомвыполнения работ (оказания услуг), качеством используемых материалов иоборудования.

4.2.6. Ведет работы по настоящему договору при наличиидействующей лицензии и иных разрешений, выдаваемых уполномоченнымигосударственными органами, свидетельств о допуске к работам от СРО (саморегулиремой организации).

В случае прекращения действия свидетельства, лицензии Подрядчика(Исполнителя) или приостановки ее действия Подрядчик (Исполнитель) в течение 3(трех) рабочих дней обязан уведомить об этом Заказчика и Плательщика.

4.2.7. Сдает результат выполненных работ (оказанных услуг) соформлением соответствующих документов, предусмотренных условиями договора,Заказчику.

4.2.8. Представляет Заказчику и Плательщику документы,подтверждающие право на выполнение работ (разрешение, лицензии, свидетельства).

4.2.9. Выполняет иные обязанности, предусмотренные законом,иными правовыми актами и настоящим договором.

4.2. <**> Поставщик:

4.2.1. Передает Заказчику оборудование и материалы в полномобъеме в упаковке предприятия-изготовителя либо в упаковке Поставщика,обеспечивающей сохранность поставляемого оборудования и материалов притранспортировке.

4.2.2. Оформляет и выдает Заказчику накладные и счета на оплатупоставляемого оборудования и материалов.

Односторонний отказ Поставщика от выполнения принятыхобязательств не допускается.

4.3. Плательщик:

4.3.1. Производит оплату выполненных работ (поставленногооборудования и материалов, оказанных услуг) в соответствии с условияминастоящего договора.

4.3.2. <**> Осуществляет контроль завыполнением Заказчиком условий настоящего договора и проверку целевогоиспользования Заказчиком приобретенного оборудования и материалов.

4.3.3. <**> Своевременно принимает меры к расторжениюдоговора в случае нарушения Поставщиком или Заказчиком своих обязательств понастоящему договору.

5.Порядок сдачи и приемки работ

5.1. При завершении всех видов работ по настоящему договоруПодрядчик письменно извещает Заказчика и Плательщика о выполнении работ.

5.2. Заказчик, получивший сообщение от Подрядчика о завершенииработ, в срок не более трех рабочих дней приступает кприемке результата выполненных работ.

5.3. Сдача работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляютсяактом, подписанным Заказчиком и Подрядчиком.

5.4. При обнаружении недостатков в ходе приемки выполненныхработ составляется акт, в котором содержится перечень дефектов (недоделок) исроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика отподписания указанного акта в нем делается соответствующая отметка.

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своимисилами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранностьрезультата работ.

Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленныхнедостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящимдоговором.

5.5. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ вслучае обнаружения недостатков, которые исключают эксплуатацию результата работи не могут быть устранены Подрядчиком.

5.6. Датой сдачи результата работ в эксплуатацию считается датаподписания акта приема-передачи выполненных работ.

5.7. Риски случайной гибели имущества или случайного повреждениярезультата работ, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика кЗаказчику с момента осуществления передачи ему объекта, а в случае обнаружениянедостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков.

5.<*> Приемка услуг

5.1. В случае несоответствия результатов оказанных услугусловиям договора составляется двусторонний акт, который подписываетсяПлательщиком и Исполнителем. Исполнитель обязан произвести устранениевыявленных недостатков без дополнительной оплаты в течение____________________________ дней.

6.Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующимзаконодательством Российской Федерации.

6.2. Ответственность Подрядчика (Исполнителя, Поставщика):

В случае просрочки исполнения Подрядчиком(Исполнителем, Поставщиком) обязательств, предусмотренных договором, а также вслучаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком (Исполнителем,Поставщиком) обязательств, предусмотренных договором, Плательщик направляетПоставщику (Исполнителю, Поставщику) требование об уплате неустойки (штрафа,пени).

6.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочкиисполнения Подрядчиком (Исполнителем, Поставщиком) обязательства,предусмотренного договором, начиная со дня, следующего за днем истеченияустановленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается вразмере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставкирефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора,уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренныхдоговором и фактически исполненных Подрядчиком (Исполнителем, Поставщиком).

6.2.2. Штрафы начисляются за неисполнение илиненадлежащее исполнение Подрядчиком (Исполнителем, Поставщиком) обязательств,предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком(Исполнителем, Поставщиком) обязательств, предусмотренных договором.Штраф устанавливается в размере 10% от цены договора.

6.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени),если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства,предусмотренного договором, произошло вследствие обстоятельств непреодолимойсилы или по вине другой Стороны.

6.4. Уплата Сторонами неустойки, штрафа или пени не освобождаетих от исполнения обязательств по договору.

6.5. Пени, штрафы подлежат уплате Подрядчиком (Исполнителем,Поставщиком) в срок, указанный в требовании Плательщика.

7. Прочиеусловия

7.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора,разрешаются путем переговоров. При недостиженииСторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного судаКалининградской области.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договорудействительны, если они зафиксированы в письменной форме и подписаны Сторонами.

7.3. Стороны обязаны в течение 10 дней сообщать друг другу обизменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсови банковских реквизитов, в противном случае негативные последствия возлагаютсяна участника договора, не известившего об этих изменениях.

7.4. Настоящий договор может быть изменен, дополнен только посоглашению сторон. Любые изменения, дополнения к договору оформляются письменнов виде дополнительных соглашений и подписываются уполномоченнымипредставителями сторон.

7.5. Ни одна из сторон не вправе передавать третьим лицамсведения, ставшие ей известными в ходе исполнения настоящего договора иполученные во исполнение настоящего договора.

7.6. Настоящий договор составлен в трех подлинных экземплярах,имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

7.7. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемойчастью.

7.8. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором,стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

Реквизитыи подписи сторон

                       Заказчик                                                         Плательщик

______________________________          ______________________________

______________________________          ______________________________

______________________________          ______________________________

______________________________          ______________________________

                                         М.П.

Подрядчик (Исполнитель, Поставщик)

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

М.П.

<*> пункты договора относятся к договорам наоказание услуг;

<**> пункты договора относятся к договорам напоставку оборудования, материалов.